购房协议书【通用6篇】

购房协议书 篇一

尊敬的购房者：

您好！

感谢您选择我们公司的房产项目作为您的购房目标。为了明确双方的权益和责任，我们特编写了如下购房协议书，请您仔细阅读并签字确认，以便确保购房过程的顺利进行。

一、购房信息确认

1.1 房产项目名称：_____________________________

1.2 房屋楼栋号：_____________________________

1.3 房屋单元号：_____________________________

1.4 房屋门牌号：_____________________________

1.5 房屋建筑面积：_____________________________

1.6 房屋实际使用面积：_____________________________

1.7 房屋总价款：_____________________________

1.8 首期款：_____________________________

1.9 贷款金额：_____________________________

二、房屋交付标准

2.1 房屋交付日期：_____________________________

2.2 房屋交付标准：_____________________________

2.3 房屋附属设施：_____________________________

三、付款方式

3.1 首期款支付方式：_____________________________

3.2 贷款支付方式：_____________________________

3.3 尾款支付方式：_____________________________

四、产权登记

4.1 产权登记时间：_____________________________

4.2 产权登记费用：_____________________________

4.3 产权证书领取方式：_____________________________

五、违约责任

5.1 若购房者未按时支付首期款或尾款，购房合同将被解除，购房者需支付违约金。

5.2 若开发商未按时交付房屋，开发商需支付购房者违约金。

5.3 若购房者在交付后未按时支付尾款，购房合同将被解除，购房者将无权继续享有该房产。

六、其他事项

6.1 双方一致同意，在购房过程中如有任何争议，应通过友好协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。

6.2 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

请您在阅读完本协议后，如无异议，请在下方签字确认，并交回给我们公司。如有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。

特此协议。

购房者签字：________________________

日期：________________________

开发商签字：________________________

日期：________________________

购房协议书 篇二

尊敬的购房者：

您好！

感谢您对我们公司的房产项目表达出的兴趣和关注。为了明确双方的权益和责任，我们特编写了如下购房协议书，请您仔细阅读并签字确认，以便确保购房过程的顺利进行。

一、购房信息确认

1.1 房产项目名称：_____________________________

1.2 房屋楼栋号：_____________________________

1.3 房屋单元号：_____________________________

1.4 房屋门牌号：_____________________________

1.5 房屋建筑面积：_____________________________

1.6 房屋实际使用面积：_____________________________

1.7 房屋总价款：_____________________________

1.8 首期款：_____________________________

1.9 贷款金额：_____________________________

二、房屋交付标准

2.1 房屋交付日期：_____________________________

2.2 房屋交付标准：_____________________________

2.3 房屋附属设施：_____________________________

三、付款方式

3.1 首期款支付方式：_____________________________

3.2 贷款支付方式：_____________________________

3.3 尾款支付方式：_____________________________

四、产权登记

4.1 产权登记时间：_____________________________

4.2 产权登记费用：_____________________________

4.3 产权证书领取方式：_____________________________

五、违约责任

5.1 若购房者未按时支付首期款或尾款，购房合同将被解除，购房者需支付违约金。

5.2 若开发商未按时交付房屋，开发商需支付购房者违约金。

5.3 若购房者在交付后未按时支付尾款，购房合同将被解除，购房者将无权继续享有该房产。

六、其他事项

6.1 双方一致同意，在购房过程中如有任何争议，应通过友好协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。

6.2 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

请您在阅读完本协议后，如无异议，请在下方签字确认，并交回给我们公司。如有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。

特此协议。

购房者签字：________________________

日期：________________________

开发商签字：________________________

日期：________________________

购房协议书 篇三

　　合同编号：141618

　　出卖人： 市zz房地产开发有限公司法定代表人：

　　买受人：

　　出卖人、买受人在平等、自愿的情况下，根据买卖双方的实情，签订如下协议：

　　买卖人向出卖人购买的zz花园xx号楼xx房，现出卖人、买受人约定该商品房附带的室内固定装饰，室内家具和电器。总金额xxx.该项费用双方约定在商品房音交付使用时由买受人支付给出卖方。

　　一、该项费用不列入商品房办理房产证的发票中，也不要办证的产权总价中。

　　二、保修责任：土建部分、水电安装由交付使用之后保修半年，各电器在购买时开具的保修单的保质期限之内。装修木工不在保修之列。

　　三、装修设备的验收(装修标准详见合同附件)，由买受人验收合格后交付买受人。

　　四、《商品房买卖合同》中未有在本补充条款加以说明的部分不作变更。

　　五、本补充协议经出卖人与买受人签名后生效，本补充协议《商品房买卖合同》具有同等法律效力。

　　六、该房装修款共 xx元，分四期付清，须于xxxx年xx月xx日前付清第一期;xxxx年xx月xx日前付第二期;xxxx年 xx月xx日前付清第三期;xxxx年xx月xx日前付完第四期;如买人逾期付款，按《商品房买卖合同》第七条的方式处理。

　　七、本协议一式两份，出卖人与买受人各执一份。

　　出卖人：

买受人签名：

　　法定代表：

　　年 月 日

购房协议书 篇四

　　甲方：身份证号码：

　　身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　鉴于甲方已经于年 月 日与xxxxx有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为海口市海口市xxx北侧xxxA3栋住宅楼A3-504房，建筑面积为91.61平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_____元，总价为人民币_____元。

　　经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。

　　一、转让价款、支付方式

　　1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元；

　　2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；

　　3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币 20万转让甲乙双方设立的共管账户；

　　4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与xxxxx有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元；

　　5、乙方与开发商xxxxx有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商xxxxx有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。

　　二、双方保证与承诺

　　1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与xxxxx有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续；

　　2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内，乙方可以与开发商xxxxx有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为

　　乙方外，其他条款完全一致），并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票；

　　3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。

　　三、违约责任

　　1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；

　　2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人民币20万元；

　　3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人民币1万元；

　　4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人民币20万元；

　　5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商xxxxx有限公司签订《商品房买卖合同》的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元；

　　6、开发商xxxxx有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。

　　四、争议处理

　　1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。

　　五、其他

　　1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金

　　2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。

　　甲方：联系人，地址：电话：电邮： 乙方：联系人，地址：电话：电邮：

　　3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。

　　4、甲方于年 月 日与xxxxx有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。

　　（本页以下无正文，下页为双方签字按手印处） （本页无正文，为双方签字按手印处）

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购房协议书 篇五

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　甲、乙双方于______年_____月_____日签订了编号为no：_________的《_________市外销商品房预售契约》/ 《_________市商品房买卖合同》(下称“该契约”)。现双方经友好协商，达成如下一致意见：

　　1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的约定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币 ________元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币________元。银行贷款部分款项共计________元由甲方 ______年_____月_____日直接返还予贷款银行，并向乙方提供银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的依据。

　　2.双方同意甲方按照下列期限，分期将除银行贷款部分外的购房款直接支付给乙方

　　(1)______年_____月_____日之前，甲方向乙方支付______%计_________元直接返还款项。

　　(2)______年_____月_____日之前，甲方向乙方支付______%计_________元直接返还款项。

　　(3)______年_____月_____日之前，甲方向乙方支付款项计_________元，以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的收据。

　　3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付部分房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”)，由甲方支付，乙方给予必要的配合，且乙方无须再向甲方归还。

　　4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，如果乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。

　　5.甲方向乙方支付全款计_________元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应授权甲方至_________市国土资源与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。

　　6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。

　　7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计_________元到达乙方账户开始生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________代表(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购房协议书 篇六

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商同意，甲方将座落在 的间房屋卖给乙方，具体协议条款如下：

　　1、房屋四至界限： 。

　　2、房屋价格：大写 元整，小写（ 元）。

　　3、付款方式：。

　　4、购房之日前如有集体抵押贷款或个人抵押贷款，一切责任由甲方负责，购房之日后的一切责任、义务由乙方负责。

　　5、购房之日前，房产证、土地证如有抵押贷款，由甲方自行负责处理，乙方不负任何责任，更与本房屋无任何关系。

　　6、本协议签字后生效，决无反悔，如有违约，违约方承担另一方的一切损失或违约金壹万元。

　　7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，空口无凭，立据为证。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　中间人：

　　二0 年月 日