施工协议书【实用6篇】
施工协议书 篇一
第一篇内容
尊敬的甲方：
鉴于甲方计划进行工程项目建设，经双方协商，特达成以下施工协议：
一、项目概述
1.1 项目名称：_______________________
1.2 项目地点：_______________________
1.3 项目规模：_______________________
1.4 项目工期：_______________________
二、施工内容
2.1 甲方委托乙方负责该项目的施工工作，包括但不限于设计、施工、设备采购、材料采购、人员管理等。
2.2 乙方应按照甲方提供的相关设计图纸和工程要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2.3 乙方应按照项目进度计划按时完成各项任务，并及时向甲方报告工程进展情况。
三、施工期限
3.1 甲乙双方约定的工程工期为_________天/月，自本协议签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力等特殊情况导致工期延长的，甲乙双方应及时协商并签订补充协议，调整工期。
四、工程款支付
4.1 工程款总额为_______________________，甲方根据工程进展情况分期支付，具体支付方式和比例如下：
（具体说明每个阶段的款项比例、支付时间等）
五、工程质量及保修
5.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关标准和规定，并提供相应的保修期限。
5.2 在保修期内，如出现因施工质量问题导致的设备故障或工程损坏，乙方应及时进行修复或更换，并承担相关费用。
六、违约责任
6.1 若甲方未按照本协议约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
6.2 若乙方未按照本协议约定进行施工或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，并要求赔偿相应的损失。
七、争议解决
7.1 本协议的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
7.2 若因本协议引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他约定事项
（根据实际情况，可在此列明其他约定事项）
特此协议书立，以示双方共同遵守。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字：_______ 签字：_______
日期：_______ 日期：_______
施工协议书 篇二
第二篇内容
尊敬的甲方：
鉴于甲方计划进行工程项目建设，经双方协商，特达成以下施工协议：
一、项目概述
1.1 项目名称：_______________________
1.2 项目地点：_______________________
1.3 项目规模：_______________________
1.4 项目工期：_______________________
二、施工内容
2.1 甲方委托乙方负责该项目的施工工作，包括但不限于设计、施工、设备采购、材料采购、人员管理等。
2.2 乙方应按照甲方提供的相关设计图纸和工程要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2.3 乙方应按照项目进度计划按时完成各项任务，并及时向甲方报告工程进展情况。
三、施工期限
3.1 甲乙双方约定的工程工期为_________天/月，自本协议签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力等特殊情况导致工期延长的，甲乙双方应及时协商并签订补充协议，调整工期。
四、工程款支付
4.1 工程款总额为_______________________，甲方根据工程进展情况分期支付，具体支付方式和比例如下：
（具体说明每个阶段的款项比例、支付时间等）
五、工程质量及保修
5.1 乙方应保证工程的质量符合国家相关标准和规定，并提供相应的保修期限。
5.2 在保修期内，如出现因施工质量问题导致的设备故障或工程损坏，乙方应及时进行修复或更换，并承担相关费用。
六、违约责任
6.1 若甲方未按照本协议约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
6.2 若乙方未按照本协议约定进行施工或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，并要求赔偿相应的损失。
七、争议解决
7.1 本协议的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
7.2 若因本协议引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他约定事项
（根据实际情况，可在此列明其他约定事项）
特此协议书立，以示双方共同遵守。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字：_______ 签字：_______
日期：_______ 日期：_______
施工协议书 篇三
甲方：
乙方：
为加强文明施工现场管理，提高施工管理水平，根据《自治区建设工程文明施工若干规定》，结合本工程的特点，经双方充分协商，特签订本协议书。
一、本协议书作为合同的附件，与合同具有同等的效力。
二、双方应认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则，建立由业主方项目经理牵头，总包、分包共同参与的文明施工管理小组，负责文明施工日常管理、协调工作，共创文明工地。
三、甲方应经常听取地方政府、业主方意见，严格按照自治区、市县有关文明施工的规定、办法，加强对劳务乙方日常文明施工状况的检查、督促，发现问题及时指出，限期整改，严格奖惩制度；乙方应加强文明施工管理，教育和督促全体职工牢记“方便人民生活，有利生产发展，维护市容整洁和环境卫生”的宗旨，遵纪守法，文明施工。
四、分包范围内的文明施工由分包方项目经理负责，主动接受地方政府、业主方及甲方的监督，自觉实施整改措施。并根据施工总平面布置图和甲方的要求，合理使用场地。施工材料要分类码放整齐；施工通道、水电煤管线严格按操作规程设置，场地内设置明显的消防、安全等标志牌，沟槽开挖后及时设置标准的警示灯、警示牌、护栏和人行步梯。施工竣工后，认真清理施工现场杂物，拆除临时设施，并将垃圾弃至指定地点，做到工完场清。
五、乙方施工应重视市容保洁。施工场内、运输车辆及道路有保洁措施。如果施工中对周边单位、居民造成堵路、积水，按照“谁施工，谁负责”的原则，由乙方承担全部责任并及时负责做好工作。
六、贯彻甲方检查督促下的乙方负责制原则，严格注意环境和饮食卫生，并制定相应的制度，实行专人负责保洁，定期进行大扫除，保持生活设施和周围环境整洁卫生。
七、爱护城市公共设施和绿化景观，注意节约用水、用电，积极配合有关部门保护好施工区域地下管线、周围绿化及建筑物。发现地下不明管线应采取保护措施，并通知有关方面，做好防患工作。
八、乙方应遵守和执行甲方项目经理部的各项管理规定，如有违反，按相关规定处罚。
九、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章等没有明确规定的，经双方协商处理解决。
施工协议书 篇四
合同编号：
签约双方：
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：
一、工程概况：
(一)施工内容：等。
(二)施工地点：
(三)工期要求：工程定于________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
二、工程费用： 工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交：
1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定：
1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.
1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.
2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取 2.
3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.
4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取，如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发20xx号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式：
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
七、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物
八、乙方的责任：
1、按照第一条
(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。
九、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场， 并支付违约金。
6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
甲方委托代理人：乙方委托代理人：
甲方盖章：乙方盖章：____日期：
开户银行：
电话：
帐号：____日期： 电话
施工协议书 篇五
甲方：上海南汇建筑总公司连云港国贸中心工程项目部
乙方：泥工班组承包人
根据中华人民共和国经济合同法及相关法规的规定，为加快施工进度、提高工程质量、搞好安全生产、做好文明施工，使双方有效地开展工作，达到最佳的经济效果，经甲、乙双方洽谈决定，特签订本协议，以供双方共同遵守。
第一条
工程概况
工程名称：连云港国际贸易中心工程。
工程地点：连云港市新浦区海连中路10号。
承包形式：包清工、包工期、包质量、包文明施工。
承包范围：本工程结构阶段的砌体、砼结构工程。包括结构阶段的垃圾清理、捣制砼过梁、厨卫间砼导墙等杂项工程，直到结构验收所达到的要求为止，不产生任何点工。
如乙方施工的工程达不到质量标准，甲方有权终止协议，乙方必须无条件退场，且不结算工资。
第二条
承包内容
1.按设计图纸规定要求及GBJ50204-20xx和00G101、JGJ18-96标准施工，按市标化管理的文明工地和市文明卫生合格工地的标准施工。
2.所有汽车运入工地内的本工种范围所用的材料装卸工作，包括场内垂直运输及水平运输，将材料堆放进仓库或指定地点，做好成品、原材料标牌设立及保护工作。
3.配合施工组织测量放线，除甲方负责放控制轴线，其余放线工作由乙方自行完成，再由甲方复验。
4.负责过梁、构造柱及预制构件的制作与安装，负责钢筋保护层垫块的制作及养护。
5.作好将清理下来材料再生利用的落手清工作。施工过程中，凡与本班组相关联的工作均由乙方完成。
6.做好混凝土浇捣完成后的养护。
7.所有柱、梁、墙体水平方向、垂直方向的拉结筋，按规范规定安放正确位置，须植筋由甲方负责。
8.施工区域内的环境卫生工作，生活区域内的环境卫生工作包括生活区厕所冲洗及生活垃圾的清理到指定地点。
9.爱护施工机械以及甲方的工具和公共设施，若班组工人损坏公共设施与机械，按加倍价格赔偿并书面检讨。
第三条
工程款的付款和结算方法
1.本工程按综合价格28.50元/㎡计算，其面积按实际建筑面积计算。
2.对于工程款的支付按甲方施工进度与质量要求完成工程任务，待工程到结构五层后，按每月每人500元发放生活费，人员由后勤报项目部核定（但不得超过完成工作量的50%）。工程施工到春节放假时甲方支付给总完成量的90%，同时扣除甲方垫付材料费。工程结构完成验收完毕后付总款的85%，待工程全部竣工验收后，对工程整体质量达不到甲方质量目标，则余款作为罚款处理。
3.申领工程款时需经质量、技术、安全、材料部门签字认可，项目经理确认同意后方可支付。
4.工程施工过程中，凡与本班组相关的工作均由乙方完成。
5.综合单位内包含的其他内容。
1本班组工作范围内所需用的各种机械设备及各种工具，机具设备应保持垸好清洁，确保其正常运转。
2二级配电箱以后的全部电线、电箱、拖线板等电器设备。照明灯具除甲方装有固定碘钨灯（大灯）照明外，其余所需的照明灯具均由乙方承担。
第四条
施工工期
本工期自20xx年5月1日开工到200 7年12月31日完工（具体按甲方计划进度表为准）。
第五条
工程质量
市优质结构（以质检站验收平定为准）。
第六条
甲方责任
1.负责施工临时设施、施工机械（除自带外）及施工用水、用电的接通。
2.施工周转材料、配件、施工用料（除自带外）等根据施工进度按时提供。
3.按协议规定的时间按时支付进度款。
4.随时对乙方的施工质量及安全进行检查，并项目部按规定进行奖罚，罚金从乙方每月进度款中扣除。
5.各项工程施工前，必须对职工进行技术交底及安全操作技术交底。
第七条乙方责任
1．根据施工进度需要落实施工人员的组织配备，并保质保量按时完成施工任务。并指派为现场负责人，全面负责施工中本班组的一切事务。
2．按期支付工人的伙食费及工人工资，不得以任何理由克扣生活费及工资，并与工人签订好用工协议与安全协议（凡因用工问题与工资问题引起纠纷者后果自负）。
3．服从甲方施工管理人员的检查，并落实整改措施，及时做好落手清工作，必须做到工完场清，达到文明施工的要求。
4．班组负责人必须积极配合甲方管理层工作，并配备相应的质量、安全管理体制。
5．负责人在施工期间不得离开施工现场，随时配合甲方进行质量、安全检查，若随意离开工地，则按100元/天·次处罚。
6．每月月底必须向施工员递交分项工程的施工方案，并上报每周、月所需的人工、材料、机械计划。
7．每周定期按时参加项目部生产例会，每天按时与施工员联系下一天的工作计划及汇报当天完成工作量的情况。
8．机械设备配备齐全，包干使用，完成工程任务后，必须保证完好、整洁。
9．安全帽按安全科要求付款购买，结算时还帽，完好者退款，反之不退。各工种班组长及每位职工工作服两套，价格50元/套，费用由各班组长与项目部承担（项目部承担50%）。不戴安全帽、不穿工作服严禁进入施工现场，违反者罚款100元/人·次。
10．本工种组长必须配备负责人1人，翻样员1人、配料员1人、现场制作安装员1人、兼职安全员1人，各工种的分支工种必须配备齐全，缺一人以200元/天·次罚款。
施工协议书 篇六
甲 方：陕西德瑞昌建设工程有限公司西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段
乙 方：
甲方承建施工西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段，乙方负责标段工程石方爆破作业，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、合同内容：西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段石方爆破。
二、施工总工期：20xx年9月5日至20xx年 11月 15 日，甲方遇特殊情况工期延伸。
三、合同价款及支付方式
本合同采用综合单价，包工包料包安全。石方开炸 每立方米（天然密实方），单价含机械、打孔、爆破品、安全设施、排险、坡面整修等一切费用，单价不含税金。
甲方每月支付乙方生活费及燃油问题（从工程款中扣除）。剩余款项待工程开炸结束乙方撤离现场年底一次付清。
四、工程量确认
设计图纸工程量不作为甲方给乙方最终结算依据。甲方按乙方实际爆破断面双方现场收方核算计量。
五、甲方义务
1、负责施工边坡放样，要求乙方按设计施工。
2、负责工程开工前的外部协调工作。
3、按期支付工程款项。
六、乙方义务
1、工程开工前，乙方必须购买工程保险。乙方进场必须由正规爆破公司出具施工委托书,乙方具有劳务资质或有劳务资质授权委托。
2、乙方所需爆破品及爆破手续由甲方待办，乙方全面负责爆破施工安全，自行承担一切安全风险。不论出现任何安全事故由乙方全权承担一切经济责任、民事及刑事责任，与甲方无关。
3、负有爆破过程期间，因爆破导致青苗赔偿、过往行人、车辆安全及其他建筑物安全责任。
4、完善各项规章制度，层层落实责任制，责任到人，人员持证上岗。
5、严格按照爆破物品管理规定，做好爆破器材申领、使用、清退等环节的管理工作，做好爆破器材的防盗、防爆工作，确保爆破器材不流失、不被盗、不移作它用。
6、加强日常安全检查，每月对管理的作业人员进行一次安全业务知识培训，培训有记录。
7、全方位加强对爆破器材领用、清退的监管工作，警戒人员由甲方调配，由乙方指挥安排。
8、①乙方必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》《安全生产法》等相关法规，切实做到学法、懂法、守法。必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。②乙方在实施爆破作业，必须遵守国家有关标准和规范，严格按照爆破作业人员管理制度执行。爆破施工人员一律佩戴安全帽、穿胶鞋，下雨天、大雾天和夜间不得从事爆破作业。③乙方应与甲方通力合作，搞好业务工作上的协调，接受业主、公安安全检查。
七、特殊约定
1、施工期间乙方不服从甲方的质量、进度、安全等管理（以甲方文件为依据），甲方按与乙方约定所处罚款从工程费用中扣除。。
2、乙方所开炸的石方，无出售、转卖权，可利用石方由甲方合理支配，必须服从甲方统一管理，否则甲方所处罚款乙方无条件承担，罚款从工程费用中扣除。
八、合同纠纷解决
1、双方协商解决。
2、双方协商不一致，由施工地县级人民法院裁决。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，合同款项结清后自行废止。
甲 方 ： 乙 方：
代表人： 代表人：
20xx年 月 日 20xx 年 月 日
