商品房合同【精彩6篇】

商品房合同 篇一

商品房合同的重要性及注意事项

商品房合同是购买商品房的双方在法律规定的框架下达成的一种约定,具有法律效力。在购买商品房时,签订一份合理合法的商品房合同是非常重要的。本文将从合同的重要性和注意事项两个方面来探讨商品房合同的相关问题。

首先,商品房合同的重要性不容忽视。一份合理合法的商品房合同可以保护购房者的合法权益,确保购房者在购房过程中的权益不受侵犯。在合同中,应明确约定购房房屋的面积、价格、交付时间、质量标准等重要事项,确保购房者对所购房屋的了解和权益的保障。同时,商品房合同也可以约定购房者和开发商之间的责任和义务,明确双方的权责,避免可能发生的纠纷和争议。因此,购房者在购房过程中一定要认真阅读合同,确保自己的权益不受损害。

其次,签订商品房合同时需要注意的事项也非常重要。首先,购房者应该选择信誉良好的开发商,购买经过合法审批的商品房。其次,购房者在签订合同时应认真阅读合同的各项条款,特别是关于房屋面积、价格、质量标准和交付时间等重要内容的约定,确保合同内容与购房者的实际需求一致。同时,购房者还应注意合同中的违约责任和争议解决方式等条款,避免在日后发生纠纷时无法维护自己的合法权益。此外,购房者还应要求开发商提供完整的相关证件和资料,确保房屋的合法性和质量。

总之,商品房合同的签订对购房者来说至关重要。购房者在购房过程中一定要慎重选择开发商,认真阅读合同条款,确保自己的合法权益得到保障。此外,购房者还可以寻求专业人士的帮助,确保购房合同的合法性和合理性。只有合理合法的商品房合同,才能为购房者提供安全可靠的购房保障。

商品房合同 篇二

如何避免商品房合同纠纷

商品房合同是购买商品房的双方在法律框架下达成的一种约定,具有法律效力。然而,在实际操作中,商品房合同纠纷也时有发生。本文将从合同的签订、履行和争议解决等方面,探讨如何避免商品房合同纠纷。

首先,在签订商品房合同时,购房者应仔细阅读合同的各项条款,特别是关于房屋面积、价格、质量标准和交付时间等重要内容的约定。购房者应确保合同内容与自己的实际需求一致,并与开发商协商解决不一致的问题。同时,购房者还应要求开发商提供完整的相关证件和资料,确保房屋的合法性和质量。此外,购房者可以寻求专业人士的帮助,对合同进行全面的审查,确保自己的权益得到保障。

其次,在合同履行过程中,购房者应密切关注开发商的履约情况。购房者可以通过定期检查工地和与开发商保持沟通,了解房屋的建设进度和质量情况。如果发现开发商存在履约问题,购房者应及时与开发商协商解决,并保留相关证据,以备发生纠纷时维护自己的合法权益。

最后,如果发生商品房合同纠纷,购房者可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。首先,购房者可以与开发商进行协商,尽量通过友好方式解决纠纷。如果协商无果,购房者可以申请调解,由相关部门对纠纷进行调解。如果调解无效,购房者可以选择仲裁或诉讼,通过法律途径解决纠纷。无论选择哪种方式,购房者都应保留相关证据,确保自己的权益得到维护。

总之,避免商品房合同纠纷需要购房者在签订合同时慎重选择开发商,认真阅读合同条款,并与开发商协商解决不一致的问题。在合同履行过程中,购房者应密切关注开发商的履约情况,及时解决履约问题。如果发生纠纷,购房者可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。只有购房者保持警惕,才能避免商品房合同纠纷的发生。

商品房合同 篇三

  购货单位:__________________,以下简称甲方;  

  供货单位:__________________,以下简称乙方。

  经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。  (规 定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同 规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

  1.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  2.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的.产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

  3.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

  4. 乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要 的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。

  购货单位(甲方):________(公章)

  供货单位(乙方):______(公章)

  ________年____月____日

商品房合同 篇四

  甲方:(出卖人)__________

  法定代表人:______________

  地址:____________________

  邮编:____________________

  电话:____________________

  传真: ___________________

  乙方:(买受人)__________

  地址:____________________

  邮编:____________________

  电话:____________________

  身份证号码:______________

  为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:

  一、房屋基本情况

  乙方预定甲方开发建设的位于________市________区________县________路________号 楼盘:________号楼________单元________号房屋,建筑面积________平方米,其中套内建筑面积________平方米,公用建筑分摊面积为________平方米。房屋单价________元(美元)平方米, 总房款为(小写)________元(美元),(大写)________元(美元)。户型为 ________________。

  二、认购期间

  甲方承诺为乙方所预定房屋保留________天(自________年________月________日至________年________月________日)。

  三、定金

  本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)_______元(美元),(大写)______________元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。

  四、付款方式

  乙方同意选择下列_______种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。

  1.一次性付款

  2.分期付款:于签约当日付 _______%,剩余房款在______ 日内分________ 次付清;

  3.个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价 ________%的首付款。

  五、证明文件

  甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。

  1.企业法人营业执照证号:________________

  2.政府立项证明证号:________________

  3.房地产开发企业资质证书证号:________________

  4.国有土地使用权证书证号:________________

  5.建设工程规划许可证包括附图)证号:________________

  6.建设用地规划许可证证号:________________

  7.施工许可证证号:________________

  8.房屋销售许可证证号:________________

  六、甲方承诺

  1.具备商品房销售(预售)条件,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,甲方应承担缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。

  2.在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖(预售)合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。

  七、乙方承诺

  在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》,并承诺在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的`房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付的定金不予返还。

  八、其他

  甲方出现以下情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。

  1.甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

  2.甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;

  3.甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。

  九、不可抗力

  1.如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方,并且在此以后5天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。

  2.因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时,甲、乙双方可以解除本协议并免责。

  十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。

  十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方:________________

  法定代表人:__________

  日期:________________

  乙方:________________

  日期:________________

商品房合同 篇五

  出卖人:榆林市昌泰房地产开发有限责任公司(以下简称甲方) 买受人:(以下简称乙方)

  根据《合同法》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,乙方自愿购买甲方位于榆林经济开发区的商品房.为明确双方责任,订立此合同,供双方遵照执行.

  第一条:商品房的基本情况

  商品房位于榆林市经济开发区,榆林市昌泰房地产公司开发的综合楼 单元号,建筑面积为平方米.

  第二条:商品房的售价及支付办法

  1.商品房售价:乙方确定所购买的商品房属住宅楼的第

  层,每平方米售价 元,房屋共计人民币(大写 .

  2.支付办法:在合同签订之日起十日内,乙方首付商品房总价的30%,计人民币 元;第二次交款期限六十日,即在6月1日前交房价的60%,余款在甲方为乙方办理完毕产权证时一次交清.每次付款时间不得超出合同规定时间的五天,如乙方超出时限,甲方需按日加收应交房款1%的滞纳金,若时间超过一个月,视为乙方违约,经甲方通知乙方后甲方有权单方解除合同.乙方按售房款的10%作为对甲方的违约损失补偿.

  第三条:产权证的办理

  房屋产权证由甲方负责办理至乙方名下.土地使用权为共有,所办理

  房屋产权证的契税及相关费用按国家规定分别由甲、乙承担.

  第四条:商品房的交产及物业管理

  1.商品房交产:甲方于年 月 日将商品房交会乙方使用,若乙方接到通知十日内不能接管时,按商品房售房价款的'千分之三,按日计取管费;若甲方按时不能交房时,按商品房售价款的千分之三,按日计扣违约金.

  2.管理费用:乙方所购商品房的水、暖、电、天然气、电话等一切设施的上户费及其他管理费用,均由乙方按各行业的管理规定及一时缴纳,并办理相关手续.确需甲方出面时,由乙方出资甲方统一办理或建设.

  第五条:保修范围及期限

  按建筑规范要求,建筑物各部位出现的质量问题由甲方负责维修并承担一切费用,保修期为一年.保修内容不包括乙方提出的改建部分或由于乙方装修不当、破坏结构所造成的损失.

  第六条:本合同经双方代表人签字、盖章后生效.

  第七条:合同未尽事宜,双方另行协商形成书面补充条款,补充条款与本合同条款具有同等效力.

  第八条:本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,甲方存档一份

  甲 方(盖章) 乙 方(签章)

  法定代表人:(盖章)

  年 月日

商品房合同 篇六

  转租人: 以下简称甲方

  承租人: 以下简称乙方

  业主: 以下简称丙方

  为明确甲、乙、丙三方的权利和义务,在平等自愿、协商一致的基础上,根据国家法律,达成如下协议:

  一、甲方将位于 区和谐雅苑的租赁商铺转租给乙方。

  二、转租费用为人民币 元整,小写( )。【注:转租费包括 的租金和室内设备】

  三、一个月前房租到期,需要续租的房屋

  四、租赁期内,乙方必须合法经营,否则甲方有权解除合同,收回房屋出租给他人。

  五、租赁期内,乙方只有使用权。不得改变房屋的外观和结构,不得转租、转让、抵押、典当或出售房屋。

  六、租赁期内,乙方装修房屋需征得甲方同意,一切费用由乙方自行承担。

  七、租赁期内商铺经营产生的物业管理费、取暖费、环卫费、水费、电费及税费由乙方承担、、

  八、在租赁期间,乙方应爱护甲方的房屋及设施,如有损坏,乙方应予以赔偿。

  九、如乙方未能按期支付租赁物应付费用,甲方有权因乙方违约收回租赁物,由此造成的`一切损失由乙方承担。

  十、租赁期间,乙方应注意电器、煤、烟、液化蒸汽等的使用安全。,从而防止火灾、盗窃和煤气中毒;否则,由此造成的一切事故、后果、经济损失和第三方损失责任由乙方承担、、

  十一、在乙方租赁期间,甲方不得违反上述约定将其出租给第三方,否则将退还乙方年租金。

  十二、本合同一式两份,经双方签字后生效。以甲方收据为准。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签名):

  时间:

相关文章

房屋买卖协议模板【精简3篇】

由于对许多细节不够了解,不少购房者往往难以规避风险,跌进购房陷阱。下面小编跟大家分享几篇房屋买卖协议模板,以供参考! 房屋买卖协议模板一 卖方:_______________(简称甲方...
合同范本2011-04-07
房屋买卖协议模板【精简3篇】

医院雇佣合同(经典4篇)

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,...
合同范本2019-05-03
医院雇佣合同(经典4篇)

最新担保合同有效期(精简6篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀...
合同范本2015-06-05
最新担保合同有效期(精简6篇)

二手房交易合同要几份(精彩6篇)

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的...
合同范本2016-05-06
二手房交易合同要几份(精彩6篇)

农资购销合同【优质6篇】

随着时间的推移,合同的类型越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的农资购销合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。农资购销合同范本1化肥、农药、农...
合同范本2017-02-08
农资购销合同【优质6篇】

厨房设备购销的简单合同(优选5篇)

随着人们法律意识的加强,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的厨房设备购销的简单合同范本,仅供参考,希望能够帮...
合同范本2017-09-08
厨房设备购销的简单合同(优选5篇)