装修合同书(优秀6篇)

装修合同书 篇一

装修合同书是一份重要的法律文件，用于明确装修工程的相关事项，保护双方的权益。在撰写装修合同书时，应该注意以下几个方面：

1.合同的基本信息

装修合同书应包含双方当事人的姓名、联系方式、身份证号码等基本信息，以确保合同的有效性和可执行性。

2.装修工程的详细描述

详细描述装修工程的范围、内容、质量要求等，包括墙面、地面、天花板、门窗、水电设施等方面的装修工作。同时，应注明装修材料的品牌、型号、规格等信息，以确保装修工程符合预期要求。

3.工期和付款方式

明确装修工程的开始和结束时间，并约定适当的工期延期和赔偿责任。双方还应约定付款方式和金额，包括预付款、分期付款或最后一次性付款等。

4.保证金和保修期

约定装修工程的保证金金额和支付时间，以及退还条件。同时，应明确装修工程的保修期限，即装修工程后一定时间内对质量问题负责。

5.违约责任和争议解决

约定双方违约责任和赔偿金额，以及争议解决的方式，可以选择诉讼、仲裁或调解等方式。

6.其他事项

根据实际情况，可以在合同中约定其他相关事项，如装修工程的安全保证、材料的采购渠道、工地管理等。

在签订装修合同书之前，双方当事人应仔细阅读合同内容，并在确保理解的情况下进行签字。如有需要，可以咨询专业律师或相关专业人士。

装修合同书 篇二

装修合同书的撰写应当注重以下几个方面：

1.明确装修工程的范围

装修合同书应详细描述装修工程的范围，包括室内外的装修工程、水电设施、家具摆放等。合同中应清晰地列出装修项目，以避免双方对工程内容的争议。

2.约定装修工程的质量要求

合同中应明确装修工程的质量要求，包括装修材料的品牌、型号、规格等。同时，可以约定验收标准和验收方法，以确保装修工程符合预期要求。

3.明确工期和付款方式

装修合同书应明确装修工程的开始和结束时间，并约定适当的工期延期和赔偿责任。双方还应约定付款方式和金额，以便合理安排资金和进度。

4.约定保证金和保修期

合同中应约定装修工程的保证金金额和支付时间，以及退还条件。同时，应明确装修工程的保修期限，即装修工程后一定时间内对质量问题负责。

5.约定违约责任和争议解决方式

合同中应明确双方违约责任和赔偿金额，以及争议解决的方式。可以选择诉讼、仲裁或调解等方式解决争议。

6.其他事项

根据实际情况，可以在合同中约定其他相关事项，如装修工程的安全保证、材料的采购渠道、工地管理等。

在签订装修合同书之前，双方当事人应认真阅读合同内容，并在确保理解的情况下进行签字。如有需要，可以咨询专业律师或相关专业人士。合同一旦签署，双方应当按照合同的约定履行各自的义务，以确保装修工程的顺利进行。

装修合同书 篇三

　　甲方： 乙方：

　　一、甲乙双方经过友好协商，甲方同意委托乙方承装修门面，本着信任、协作、配合、节约的原则，保证质量的顺利完成每个项目。

　　二、工程概况：

　　1.工程名称：门面装修

　　2.工程地点 3.承包方式：包工包辅料。

　　三、设计标准及质量要求：

　　1.门面装修设计由甲方提供，并乙方要提出好的建议。

　　2.木工部分：基层牢固、结实、无拉动现象，垂直及水平偏差均应小于士0.5厘米。 3.油漆部分：无明显气眼、钉眼等现象，手感光滑舒适，并无漏刷现象。 4.水电部分：按同场情况布线布管，布线和布管做到横平竖直。 5.瓷砖必须间缝线直，无空鼓、无破损现象。

　　6.式样问题不属于质量问题乙方按图纸施工，不承担返工，返工费用由甲方负责。 7.门面装修期间，乙方负责甲方门面内的成品保护，如有损坏由乙方照价赔偿。

　　四、质保期：

　　1.防水墙面高度主墙1米，其他区域0.5米，质保期2年。

　　2.地面瓷砖贴砖瓷砖必须间缝结直，无空鼓，无破损现象，质保期2年。 双方约定在质保期内出现上述问题，乙方承担全部责任，并负责复（质保期间甲方验收合格后推2年）。

　　五、承包项目：

　　按照甲、乙双方提供的项目单，经甲、乙以方商定造价元。 2.按照项目单如有增减必须经双方协商，并一定做到有增有减结算所有费用。

　　六、施工期限：

　　施工期限为 ，进场日期从年 月日至 年月日止。

　　七、材料品牌：

　　按甲方提出的主要材料品牌，乙方必须按甲方的要求完成，详见材料品牌明细表。 八、付款方式：

　　付款方式分三次：第一次双方签订合同，甲方付给乙方材料费 元，最后完工，甲方验收后留3%的质保金，余额付清。

　　收款户名： 开户行：账号：

　　九、保修范围：

　　油漆、墙漆保修半年，水、电保修贰年。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

装修合同书 篇四

　　业主地址：______市______区______小区______号楼______房(以下简称甲方)施工方单位名称：____________装饰有限公司___（以下简称乙方）

　　甲乙双方于20____年______月______日签订的住宅室内装修合同未尽事宜，经双方协商，订立本合同补充协议。

　　1.为了避免因住宅室内装修工程质量问题对甲方造成损失，乙方需按约定对甲方住宅室内装修工程质量进行保修，出具住宅室内装修质量保修书，整体装修工程（包括厨房、卫生间防渗漏）按合同约定保修期为______年，自竣工之日起计算。

　　2.保修期内，因住宅室内装修工程质量问题引起的地板砖、墙砖空鼓或脱落,厨房、卫生间渗漏水，管道堵塞，水管漏水、电线、电路漏电等故障，引起甲方财产损失的，由乙方负责修复及赔偿经济损失。因装修工程质量问题而导致甲方报修的，乙方应在接到甲方报修电话后，48小时内到达现场并提出解决方案，如乙方未能在48小时内提出解决方案，由甲方自行解决的，甲方支出的所有维修费用均由乙方负责承担。

　　3.甲乙双方发生争议应尽量协商解决，协商不成，可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。

　　4．本补充协议与《住宅室内装修合同》具有同等法律效力，如装修合同中与本协议内容冲突之处，以本协议为准。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

装修合同书 篇五

　　依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：___________________________________________

　　1.2工程内容及做法（详见：预算表。施工图纸）。

　　1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）承包人包工、发包人包料（详见发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：______________元（详见预算报价单）。

　　第二条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第三条发包人义务

　　3.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　3.2提供施工期间的水源、电源；

　　3.3负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条承包人义务

　　4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；

　　4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。

　　第六条材料的提供

　　6.1由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　6.2由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条材料的提供

　　6.1由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　6.2由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；

　　（1）工程量变化和设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条工程款支付方式

　　8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　支付方式支付时间支付金额

　　第一次开工前三日支付元

　　第二次工程进度过半支付元

　　第三次双方验收合格支付元

　　工程进度过半指：________________________________________

　　（2）其他支付方式：________________________________________

　　8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

　　8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月

　　第十条违约责任

　　9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。

　　9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

　　第十一条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十二条附则

　　11.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　11.2本合同签订后工程不得转包。

　　11.3本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。

　　11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人：____________（签字）

　　承包人：_______________（签章）

　　法定代理人：_____________

　　法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　________年_____月_____日

　　_________年_____月_____日

装修合同书 篇六

　　甲方：_______基业物业管理有限公司(以下简称甲方)

　　乙方：__________________________(以下简称乙方)

　　甲方系______________物业管理单位，乙方系小区住宅单元物业的购买者或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。

　　一、装修申请与报批

　　1.乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供下列材料：

　　①施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人则需装修委托书。

　　②比例不小于1：100的装修设计图(包括：平面图、隐蔽工程图、机电项目施工图)或上述图纸的复印件。

　　③乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。

　　④装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。

　　2.甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。

　　3.对于乙方提供的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进行修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进行最终审核。

　　4.甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。

　　5.如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。

　　二、出入证

　　1.为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。

　　2.如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。

　　三、装修保证金

　　1.为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的安全，甲方收取乙方保证金每户5000元。

　　2.乙方缴纳垃圾清运费：20元/自然间;管理费(含设备使用费)按15元/天计费，自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。

　　3.装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用(以甲方验收合格之日停止计费)，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。

　　四、注意事项

　　1.楼宇土建结构装修

　　①不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。

　　②严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。

　　③装修室内地面石材厚度不得超过1.2cm，地面装修总厚度不得超过3cm，按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。

　　④不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。

　　⑤乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。

　　⑥不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。

　　⑦厨房应有门，不得做成敞开式厨房。

　　2.水、暖气、燃气管道设施装修

　　①严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。

　　②严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。

　　③严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。

　　④室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。

　　⑤不得擅自封包燃气管道。

　　⑥安装燃气热水器必须采用强排式，且其排气管不得超出外墙10cm，不得排入烟道或管井。

　　⑦卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。

　　3.配电、弱电信号设施装修

　　①配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。

　　②严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。

　　③不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。

　　④严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。

　　⑤浴室安装浴霸必须从插座重新引线，不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器。

　　4.楼宇外观装修

　　①严禁拆改外窗、防火窗、阳台，不得擅自加装护栏。

　　②严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。

　　③空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧。

　　第五条 装饰施工现场

　　①装饰材料搬运：乙方须提前申请电梯使用时间，按计划安排时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。

　　②装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。

　　③施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。

　　④装修施工时间：

　　1)工作时间：8：00——12：00，14：00——18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。

　　2)机械设备作业时间：8：00——11：30，14：30——18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。(周六、日静音作业)

　　⑤消防安全：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。乙方必须遵守各项安全防火规定，履行与甲方签订的安全防火责任书。

　　五、装修竣工验收

　　装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由工程部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。

　　六、其它

　　①乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。

　　②如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　③本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　④本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　⑤ 签约方：

　　甲方：_______基业物业管理有限公司 乙方：

　　经办人： 经办人：

　　日期： 日期：