装饰工程合同(推荐6篇)

装饰工程合同 篇一

装饰工程合同的重要性与注意事项

装饰工程合同是装饰工程中不可或缺的一部分，它具有约定双方权益、规范工程流程和保障工程质量的作用。一份合同的好坏直接影响到装饰工程的顺利进行和结果的满意度。因此，在签订装饰工程合同之前，双方应详细了解合同内容，并注意以下事项。

首先，装饰工程合同应明确双方的权益和责任。对于业主来说，合同应明确工程的具体要求、质量标准、工期要求以及付款方式等关键内容。对于装饰公司来说，合同应明确工程的具体范围、施工标准、材料品牌以及人员配备等要求。只有明确了双方的权益和责任，才能避免后期的纠纷和争议。

其次，装饰工程合同应规范工程流程。合同应明确施工的开始时间、工期、竣工验收标准以及保修期等内容。同时，合同还应规定双方的合作方式和沟通渠道，确保工程能够按照计划顺利进行，及时解决工程中的问题。

再次，装饰工程合同应保障工程质量。合同应明确工程的质量标准和验收标准，并约定在工程质量出现问题时的处理方式。同时，合同还应明确材料品牌和规格，确保使用的材料符合相关的标准和要求。只有保障了工程质量，才能保证业主的利益和装饰公司的声誉。

最后，装饰工程合同的签订应遵循法律法规的规定。合同应符合相关法律法规的要求，并明确双方的权益和义务。在签订合同时，双方应保留好合同的复印件，以备后续纠纷解决之需。

总结来说，装饰工程合同的签订是装饰工程中的重要环节。双方在签订合同时应明确双方的权益和责任、规范工程流程、保障工程质量，并遵循法律法规的要求。只有通过合同的约束，才能保障装饰工程的顺利进行和结果的满意度。

装饰工程合同 篇二

装饰工程合同的注意事项及争议解决方式

装饰工程合同是装饰工程中不可或缺的一部分，它约定了业主和装饰公司之间的权益和责任。然而，在实际的合同执行过程中，难免会出现一些争议和纠纷。在签订装饰工程合同时，双方应注意以下事项，并提前约定好争议解决方式，以避免后期的纠纷。

第一，装饰工程合同应明确工程的具体范围和要求。合同应明确工程的施工标准、质量要求、工程范围、工期和付款方式等关键内容。只有明确了这些内容，才能避免后期双方在工程要求和付款方式上产生分歧。

第二，装饰工程合同应规定好工程变更和索赔的程序。在工程的实际执行过程中，难免会出现一些变更和索赔的情况。因此，合同应约定好变更和索赔的程序和条件，并明确双方的权益和责任。只有在变更和索赔的程序上达成一致，才能避免后期的争议和纠纷。

第三，装饰工程合同应约定好违约责任和救济措施。在合同的履行过程中，双方都有可能存在违约的情况。因此，合同应约定好违约责任和救济措施，明确双方的违约责任和违约后的处理方式。只有在违约责任和救济措施上达成一致，才能避免后期的纠纷和争议。

第四，装饰工程合同应约定好争议解决方式。在合同的履行过程中，难免会出现一些争议和纠纷。因此，合同应约定好争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确双方的协商和解决争议的程序。只有在争议解决方式上达成一致，才能避免后期的纠纷和争议。

总结来说，装饰工程合同的签订是装饰工程中的重要环节。双方在签订合同时应明确工程的具体范围和要求、规定好工程变更和索赔的程序、约定好违约责任和救济措施，并约定好争议解决方式。只有通过合同的约束和规定，才能有效避免后期的纠纷和争议，保障装饰工程的顺利进行。

装饰工程合同 篇三

　　雇主:(以下简称“甲方”)

　　承包商:(以下简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证项目的顺利进行，结合项目的具体情况，经友好协商，签订本合同(包括其附件及所有补充合同)，以资共同遵守。

　　第一个项目概述

　　1.1项目名称:。

　　1.2项目地点:。

　　1.3项目内容和做法(详见:项目预算报价表和施工图)。

　　1.4工程承包方式:双方同意采用以下方式。

　　(1)乙方应承包劳务和材料。

　　(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装修材料明细表》和《乙方提供装修材料明细表》)；

　　(3)乙方承包劳务，甲方承包材料(详见甲方提供的装修材料明细表)。

　　1.5项目周期为_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　1.6合同价格:本合同工程造价见《工程预算报价表》。施工过程中如有增减，双方应协商并签字确认后增加或减少费用。

　　第二条施工图纸

　　双方同意施工图纸应由下列人员提供:

　　(1)甲方设计并提供施工图一式两份，甲方一份，乙方一份(详见装饰工程设计图)；

　　(2)甲方委托乙方设计施工图一式两份，甲、乙双方各一份(详见装饰工程设计图)，设计费为人民币元

　　第三条甲方的义务

　　3.1开工前__________天，为乙方进入施工现场创造条件。包括:拆除室内家具陈设或堆放遮盖不易移动的室内家具陈设，以不影响施工为原则；如甲方未采取必要的保护措施，造成家具和陈设的损失，由甲方负责。

　　3.2负责办理施工涉及的申请、审批手续，支付物业管理办公室及审批的全部费用。

　　3.3负责施工用水、用电；

　　3.4负责协调乙方与其邻居及物业管理办公室的关系；

　　3.5不要拆除室内承重结构。如需拆除原有建筑的非承重结构或设备管线，应向有关部门办理相应审批手续；

　　3.6施工期间，甲方仍需部分使用现场，并负责施工现场的安全和消防；

　　3.7参与工程质量和施工进度的检查和监督，办理验收、变更登记等事宜，负责材料进场和竣工验收。

　　3.8按时、保质、保量提供施工用自购材料。

　　第四条乙方的义务

　　4.1被任命为乙方的现场监督，负责本合同的'履行；按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理和解决乙方负责的一切事宜。

　　4.2施工中严格执行安全文明施工操作规程、消防安全规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程；

　　4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按照图纸或说明进行安全文明施工，并做好各项质量检查和施工记录；

　　4.4保护原有的家具陈设，保证室内上下管道畅通；

　　4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责施工现场的清洁。

　　4.6在工程竣工移交给甲方之前，负责保护现场的所有设施和成品。

　　第五条工程变更

　　如需变更工程和施工方法，双方应协商一致，并签字确认，同时调整相关工程造价和工期(见装修工程增减清单)。

　　第六条材料的提供

　　6.1甲方提供的材料和设备(详见甲方提供的装修材料清单)应满足设施要求，因质量问题或规格差异造成的工程损失由甲方负责。材料到达施工现场前，甲方应通知乙方，双方共同接受并办理交接手续；验收后由乙方负责保管。

　　6.2乙方提供的材料和设备(详见乙方提供的装修材料清单)，乙方应在材料运至施工现场前通知甲方，并接受甲方的检查。质量不符合要求或者规格不同的，应当禁止使用；如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。

　　第七条工期延误

　　7.1如因下列原因导致竣工日期延误，经甲方确认后，工期相应顺延；

　　(1)工程量变更和设计变更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意顺延工期的其他情况。

　　7.2如甲方未能按协议完成其负责的工作，影响工期，工期顺延；甲方提供的不合格材料设备影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　7.3如果甲方未能按期支付工程款，合同期相应顺延。

　　7.4如因乙方未能按期开工或无故中途停工而影响工期，工期不予顺延；如因乙方原因造成工程质量出现问题，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第八条项目资金支付方式

　　8.1本合同生效后，甲方应按下列规定直接向乙方支付工程款:

　　第一次:在签订本合同时，甲方应向乙方支付报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第二次:木工进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的%即人民币。

　　第三次:当电风扇灰漆进场时，甲方支付给乙方报价中确定的总金额的%即人民币。

　　第四次:工程竣工验收，结算完成后，甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的5%，即人民币。

　　8.2工程验收后，乙方应向甲方提出工程结算，并向甲方发送相关资料..甲方在收到信息后天内无异议的，视为同意。双方填写工程结算表并签字，甲方在签字时向乙方结算工程最终付款。

　　8.3项目资金全部结清后，乙方应向甲方出具正式统一的收据..甲方支付的工程款以乙方财务部门出具并盖章的收据为准

　　8.4工程验收合格后，保修期为双方签字之日起12月。

　　第九条双方的责任和工期延误的处理

　　9.1因甲方以下原因造成的延误和损失由甲方负责，工期顺延:

　　(1)无法提供水电；

　　(2)无法保证每天工作时间超过8小时(含加班)；

　　(3)未能按期提供自购材料和设备；

　　(4)未按期支付工程款，影响正常施工的；

　　(5)因甲方原因变更设计、增加建设项目；

　　(6)同意顺延工期的其他情况。

　　(7)无故迟收或懒收；

　　(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　9.2因下列原因造成工期延误的，工期不予顺延:

　　(1)因乙方不能按期开工或无故停工而影响工期的，工期不予顺延；

　　(2)因乙方原因造成工程质量问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　(3)乙方在施工过程中违反安全操作规范，造成人身伤害的，由乙方负责；

　　(4)乙方施工造成甲方货物损坏的，乙方应予以修复或赔偿；

　　(5)乙方违反物业管理规定造成的损失由乙方承担..

　　(6)如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修复，工期不顺延。

　　9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同，责任方应承担责任，并赔偿对方造成的经济损失。

　　9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的损失，由甲方负责。

　　9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

　　9.6如甲方未能按期支付工程款，每延期一天，应向对方支付违约金人民币元。

　　9.5如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向对方支付人民币元的违约金。

　　第十条设计、施工和验收协议

　　10.1乙方设计人员完成的施工图必须在约定时间内与甲方共同审核，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工..

　　10.2乙方必须严格按照甲方批准的图纸进行施工(安装)..

　　10.3在施工过程中，甲方如提出变更图纸、停止施工或增加或减少项目，应以书面形式通知乙方，并列出停止施工或增加或减少项目的原因、项目地点、时间和材料等。根据变更要求，乙方应尽快向甲方提交因变更、增加或减少费用、工期延误、材料损失和停工等原因造成的费用损失而采取的措施清单，并向甲方报告..甲方应在收到报告后两天内做出签字回复或协商解决。

　　10.4隐蔽工程验收前，乙方应通知甲方到现场进行验收，验收期限为两天。如甲方未能按时验收货物，乙方可在自检后如实填写隐藏记录，甲方应认可乙方的自检结果..

　　10.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在收到通知后的日内接受货物，并办理验收交接手续。如甲方未能在上述规定的时间内接受检验，应及时书面通知乙方，并另行确定验收日期；否则，视为甲方通过检验。如另定验收日期，甲方应确认竣工日期，并承担乙方的保管费用及相关费用。

　　10.6如双方未办理验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住，视为合格，由此造成的损失由甲方承担..

　　第十一条“工程预算报价表”、“施工图”等文件经双方同意并签字确认，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　第十二条合同争议的解决方式

　　因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；也可以由东莞装饰协会调解；协商或者调解不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条补充规定

　　13.1本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则协商解决。经协商签订补充协议的，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.2本合同签订后，本工程不得分包。

　　13.3本合同一式两份，双方各执一份。本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效，履行完毕后自动终止。

　　13.4本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　乙方:_____________(签字) 装饰工程有限公司(盖章)

　　法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

　　授权代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

　　地址: 地址:

　　电话: 电话:

装饰工程合同 篇四

　　建筑单位：__(以下简称甲方)

　　施工单位：__(以下简称乙方)

　　一、工程项目及施工期限：

　　二、工程总造价(大字)

　　三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。

　　四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及安全文明施工。

　　五、其它事项：

　　1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水通。

　　2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的.增加工程及损失由甲方负责。

　　3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。

　　4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。

　　六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日___________年____月____日

装饰工程合同 篇五

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的`同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。

装饰工程合同 篇六

　　总包人： 分包人： 分包人资质等级：

　　现将总包方承包的 分包给分包方，依照建设单位与总包方的合同及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本总包工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本分包合同。 1 工程概况 2 工程质量

　　工程质量标准

　　3 工期

　　3.1 总工期： 日(为日立工期，并包括法定节假日)。

　　3.2 开工日期： 年 月 日。

　　3.3 竣工日期： 年 月 日。

　　3.4 工期顺延

　　3.4.1 按总包合同规定，发生以下情况的，工期顺延，分包方不承担责任：

　　(1)工程量增加、设计变更的。

　　(2)厂房未按时供应合同约定的材料和设备的。

　　(3)于非分包方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

　　(4)总包方未按时支付工程款的。

　　(5)不可抗力和其他非分包方原因造成停工的。

　　3.4.2出现以上情况时，分包方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　　4 工程价款

　　本工程价款：大写： 人民币 ￥ (人民币) 5 材料设备工供应

　　5.1本工程由总包方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。

　　5.2本工程由分包方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。

　　5.3总包方提供和分包方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。

　　5.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

　　5.5双方所提供的.工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

　　6 安全及其他

　　6.1应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非分包方责任造成的损失，由相应责任人承担。

　　6.2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知总包方，并按政府有关部门的要求处理。总包方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

　　6.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与总分包方协商安全防护措施，经总包方同意后实施，防护费用由总包方承担。

　　6.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报总包方同意，并由总包方承担相应费用。

　　6.5已竣工工程在未正式交付总包方之前，应负责工程成品保护工作。

　　6.6 分包方负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　7 违约责任

　　7.1双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

　　7.2 总包方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款 ‰的违约金。

　　7.3 由于分包方责任延误工期的，延误一日分包方应向总包方按已付工程进度款之和的

　　7.4 由于分包方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，分包方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

　　8 其他：本合同未尽事宜按总包合同内容执行。总包条文中未列事项可另行约定，作为本分包合同附件。

　　9 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任， ‰支付违约金。 但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

　　10 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第 种方式解决：

　　(1)依法向 人民法院提起诉讼。

　　(2)提交 仲裁委员会仲裁。

　　11 合同的生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　12 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)： 法定代表人： 法定代表人：

　　签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日