建筑装饰工程施工合同【精选3篇】

建筑装饰工程施工合同 篇一

建筑装饰工程施工合同是指由业主与施工单位签订的，明确工程建设的具体要求和双方责任的合同文件。在合同中，双方约定了工程的范围、质量、工期、价格等关键要素，以确保工程的顺利进行和双方权益的保护。

首先，在建筑装饰工程施工合同中，工程的范围是一个重要的约定。范围的明确可以使双方对工程的内容有共同的理解，避免后期的纠纷。在合同中，应该详细列出工程的具体内容，包括装饰材料的选择、施工工艺的要求、设备设施的安装等。同时，还应该明确工程的面积、高度、层数等相关参数，以便双方能够对工程的规模有准确的认识。

其次，在建筑装饰工程施工合同中，工程的质量是一个不可忽视的方面。合同中应该明确工程质量的标准和要求，以及验收的方法和标准。为了确保工程质量，合同中通常会要求施工单位提供相关的证书和资质，以证明其具备相应的技术能力和经验。另外，合同还会约定工程质量的保修期限和责任。一旦工程出现质量问题，施工单位必须按照合同的约定进行修复或赔偿。

再次，在建筑装饰工程施工合同中，工程的工期是一个非常重要的约定。工期的合理安排可以确保工程的按时完工，避免给业主带来不必要的损失。合同中应该明确工程的开工时间、竣工时间和各个节点的进度要求。同时，还应该约定施工单位在工程延期或提前完工时的相应处置办法。这些约定有助于双方在工程推进过程中进行有效的沟通和协调。

最后，在建筑装饰工程施工合同中，工程的价格也是一个关键的约定。合同中应该明确工程的总价款、付款方式和付款时间。双方应该协商确定工程款的划分和支付比例，以确保双方的资金需求得到满足。同时，合同还应该约定变更工程造成的费用调整和支付方式，以应对工程变更的情况。

综上所述，建筑装饰工程施工合同是确保工程顺利进行和双方权益保护的重要文件。在合同中，双方应该明确工程的范围、质量、工期和价格等关键要素，并约定相应的责任和权利。只有通过合同的明确约定，才能够有效地管理和控制工程，实现双方的合作共赢。

建筑装饰工程施工合同 篇二

建筑装饰工程施工合同是指业主与施工单位就装饰工程的施工进行的合同约定。该合同的签署将明确工程的具体要求、双方的责任和工程的支付方式等重要内容，为工程的顺利进行提供了保障。

首先，建筑装饰工程施工合同中应明确工程的范围。工程的范围是指工程所包含的具体项目和施工内容。在合同中，应详细列出工程的具体项目，包括装饰材料的种类、施工工艺的要求、设备设施的安装等。通过明确工程的范围，可以避免后期出现工程纠纷，确保双方对工程内容有共同的理解。

其次，在建筑装饰工程施工合同中，工程的质量是一个重要的约定内容。合同中应明确工程质量的要求和验收标准。施工单位应提供相关的证书和资质，以证明其具备相应的技术能力和经验。另外，合同中还应约定工程质量的保修期限和责任。一旦工程出现质量问题，施工单位应按合同约定进行修复或赔偿。

再次，在建筑装饰工程施工合同中，工程的工期是一个关键的约定。工期的明确可以保证工程按时完成，避免给业主带来不必要的损失。合同应明确工程的开工时间、竣工时间和各个节点的进度要求。同时，还应约定施工单位在工程延期或提前完工时的处理办法。这些约定有助于双方进行有效的沟通和协调，确保工程按计划进行。

最后，在建筑装饰工程施工合同中，工程的支付方式也是一个重要的约定。合同应明确工程的总价款、付款方式和付款时间。双方应协商确定工程款的划分和支付比例，以满足双方的资金需求。同时，合同还应约定变更工程造成的费用调整和支付方式，以应对工程变更的情况。

综上所述，建筑装饰工程施工合同的签署对于工程的顺利进行具有重要意义。在合同中，双方应明确工程的范围、质量、工期和支付方式等关键要素，并约定相应的责任和权利。只有通过合同的明确约定，才能够有效管理和控制工程，实现双方的合作共赢。

建筑装饰工程施工合同 篇三

建筑装饰工程施工合同（２）

建筑装饰工程施工合同（ＧＦ－９６－０２０６）　（乙种本）发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条　工程概况１．１　工程名称１．２　工程地点：１．３　承包范围：１．４　承包方式：１．５　工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

１．６　工程质量：１．７　合同价款（人民币大写）：第二条　甲方工作２．１　开工前　天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。２．２　指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。２．３　委托　监理公司进行工程监理，监理公司任命　为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。

２．４　负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。２．５　如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

２．６　协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条　乙方工作３．１　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

３．２　指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

３．３　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。３．４　遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。３．５　施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

３．６　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条　关于工期的约定４．１　甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

４．２　因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。４．３　因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

４．４　因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条　关于工程质量及验收的约定５．１　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（ＪＧＪ７３－－９１）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ＧＢＪ３００－－８８）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

５．２　本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

５．３　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

５．４　由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。５．５　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

５．６　工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条　关于工程价款及结算的约定６．

（２）固定价格加％包干风险系数计算。包干风险包括内容。

（３）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。６．２　本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

┌───────────────┬──────────┬───────┐│　拨款分次进行│　拨款％│金额　│├───────────────┼──────────┼───────┤│　││　│├───────────────┼──────────┼───────┤│　││　│├───────────────┼──────────┼───────┤│　││　│└───────────────┴──────────┴───────┘６．３　工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

并在天内，结清尾款。第七条　关于材料供应的约定７．１　本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

７．２　凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条　有关安全生产和防火的约定８．１　甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。８．２　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

８．３　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。８．４　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条　奖励和违约责任９．１　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。

甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的％支付滞纳金。９．２　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。

甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。９．３　乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同５．２款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。

９．４　乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。９．５　甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

９．６　未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。９．７　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

９．８　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条　争议或纠纷处理１０．１　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

１０．２　当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由　仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第十一条　其它约定第十二条　附则１２．１　本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

１２．２　本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

１２．３　本合同履行完成后自动终止。１２．４　附件（１）施工图纸或作法说明（２）工程项目一览表（３）工程预算书（４）甲方提供货物清单（５）会议纪要（６）设计变更（７）其他甲方（盖章）：　乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代表人：单位地址：　单位地址：电话：　电话：传真：　传真：邮码：　邮码：开户银行：　开户银行：户名：　户名：帐号：　帐号：年月日　年月日附表一：×××工程甲方供应材料设备一览表┌─┬────────┬───┬──┬──┬──┬───┬───┬──┐│序│材料或设备名称│规格│单│数│单│供应│送达│备││号││型号│位│量│价│时间│地点│注│├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤│　││　││││　│　│││　││　││││　│　│││　││　││││　│　││├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤│　││　││││　│　│││　││　││││　│　│││　││　││││　│　││├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤│　││　││││　│　│││　││　││││　│　│││　││　││││　│　││└─┴────────┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴──┘