荒山开发承包合同简单版【推荐3篇】

荒山开发承包合同简单版 篇一

荒山开发承包合同简单版

合同编号：XXXXX

甲方：（开发商名称）

地址：（开发商地址）

电话：（开发商联系电话）

乙方：（承包商名称）

地址：（承包商地址）

电话：（承包商联系电话）

鉴于甲方拥有位于（荒山地址）的荒山开发项目，拟委托乙方进行开发，双方经友好协商，达成如下合同：

第一条 项目简介

1.1 项目名称：荒山开发项目

1.2 项目地址：（荒山地址）

1.3 项目内容：包括但不限于山体平整、道路建设、基础设施建设等开发工作。

第二条 工期

2.1 开发工期：自合同签订之日起，至（工期结束日期）止。

2.2 延期情况：若因不可抗力等原因导致工期延期，双方应协商解决，并签署书面延期协议。

第三条 合同价款

3.1 本次开发项目总价款为人民币（金额）。

3.2 付款方式：分期支付，具体支付时间和金额见附表。

第四条 质量要求

4.1 开发过程中，乙方承诺按照相关法律法规和技术标准进行开发，并保证开发的质量符合国家规定。

4.2 开发完成后，甲方有权对开发工程进行验收，如发现质量问题，乙方应负责修复或补偿。

第五条 违约责任

5.1 如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力导致无法履行合同，双方互不承担责任。

第六条 保密条款

6.1 双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密信息，未经对方同意，不得向任何第三方透露或利用该信息。

6.2 合同终止后，双方仍须履行保密义务。

第七条 争议解决

7.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定

8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为（合同有效期）。

8.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签署书面补充协议。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

荒山开发承包合同简单版 篇二

荒山开发承包合同简单版

合同编号：XXXXX

甲方：（开发商名称）

地址：（开发商地址）

电话：（开发商联系电话）

乙方：（承包商名称）

地址：（承包商地址）

电话：（承包商联系电话）

鉴于甲方拥有位于（荒山地址）的荒山开发项目，拟委托乙方进行开发，双方经友好协商，达成如下合同：

第一条 项目简介

1.1 项目名称：荒山开发项目

1.2 项目地址：（荒山地址）

1.3 项目内容：包括但不限于山体平整、道路建设、基础设施建设等开发工作。

第二条 工期

2.1 开发工期：自合同签订之日起，至（工期结束日期）止。

2.2 延期情况：若因不可抗力等原因导致工期延期，双方应协商解决，并签署书面延期协议。

第三条 合同价款

3.1 本次开发项目总价款为人民币（金额）。

3.2 付款方式：分期支付，具体支付时间和金额见附表。

第四条 质量要求

4.1 开发过程中，乙方承诺按照相关法律法规和技术标准进行开发，并保证开发的质量符合国家规定。

4.2 开发完成后，甲方有权对开发工程进行验收，如发现质量问题，乙方应负责修复或补偿。

第五条 违约责任

5.1 如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力导致无法履行合同，双方互不承担责任。

第六条 保密条款

6.1 双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密信息，未经对方同意，不得向任何第三方透露或利用该信息。

6.2 合同终止后，双方仍须履行保密义务。

第七条 争议解决

7.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他约定

8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为（合同有效期）。

8.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签署书面补充协议。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

荒山开发承包合同简单版 篇三

荒山开发的签约合同一定要认认真真的看好哦，今天小编就给大家分享一下承包合同，有时间的就学习一下吧

荒山开发承包合同阅读

甲方：__________________

法定代表人：____________

乙方：__________________

负责人：________________

为发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快荒山绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用，促进鲁山经济发展，根据上级开发荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方将自己所有的坐落在__________的荒山_____________ 亩发包给甲方从业种植等农业生产经营，地块南北长 __________ 米，东西长__________米，四至为南至__________，北至__________，东至__________，西至__________(__________亩除外，土地示意图见本合同书附件一)。

二、承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、承包费用为每亩每年______元，共计______元(大写：__________________)。

四、合同签字当日甲方向乙方预付______年承包费用______元(含其中一次性补偿毁掉原荒山杂树款)，以后每年12月31日前付清当年承包款项。

五、对本合同条款，乙方已于______年______月______日召集村民代表会议讨论，获得村民代表会议全票通过(村民代表会议决议见本合同书附件二)。乙方依据该决议并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。

六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先使用乙方所属村民，报酬由甲方承担。

七、甲方因植树需架设管道从河中取水，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。

八、甲方在荒山承包荒山期间，所规划树木株距之间原先种植的树木，可随时采伐;行距之间原先种植的树木在新栽树木成活率达到60% 以上后再采伐，所采伐树木由甲方自行处理。

九、乙方人员在采摘大南沟、小南沟堰滩栗子时，不得破坏甲方承包范围内

的树木，造成损失的由乙方承担赔偿责任。

十、甲方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途;在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。

十一、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。

十二、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。

十三、本合同履行期间，不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：

1.甲方或乙方的负责人、经办人变更;

2.甲乙双方名称改变;

3.乙方分离为两个或两个以上的村民委员会，或者乙方与其他村民委员会合并为一个村民委员会。

十四、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充;补充合同视为本合同书的有机组成部分。

十五、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决;协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十六、本合同书自双方当事人签章之日起生效。

十七、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：________________(盖章)

法定代表人(签章)：_________

乙方：________________(签章)

负责人(签章)：______________

____________年______月______日

有关荒山开发承包合同书

(讨论稿)

甲方：XXX县绿园养殖有限公司。

法定代表人：XXXX

乙方：xxxxxxxxx村村民委员会(xxx村民组)。

法人代表人：(村主任)

为充分利用和合理使用荒山资源，促进农业经济发展，增加村集体经济收入。根据开发使用荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方将自己所有的坐落在正兜坑仔顶 的荒山20 亩发包给甲方从事养植等农业生产经营。地块南北长 米，东西长 米，四至为南至 ，北至 ，东至 ，西至 (土地示意图见本合同书附件一)。包括承包范围内的废石池，废石渣场。

二、承包期限为：自20XX 年 月 日起至2064 年 月 日止。

三、承包费用为每亩每年人民币 元，共荒山20亩计人民币 元(大写： )为一年承包费。

四、合同签字当日甲方向乙方预付 2年承包费用 元，以后每年10月31日前付清当年承包款项。

五、对本合同条款乙方已于20XX 年 月 日经村民代表会议讨论，获得村民代表会议通过(村民代表会议决议见本合同书附件二)。乙方依据该决议，并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。

六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先雇用乙方所属村民，报酬由甲方承担。

七、甲方因养殖需要设置建筑物、开挖水道以及养殖管理住房，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。

八、甲方在荒山承包荒山期间，原先种植的树木，可随时利用采伐，所采伐树木由甲方自行处理。甲方同时做好封山防火工作。

九、甲方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的养殖用途;在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。

十、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。

十一、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。

十二、本合同履行期间不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：

1、甲方或乙方的法人代表负责人、经办人变更;

2、甲方或者乙方名称改变;

十三、乙方分离为两个或两个以上的村民委员会，或者乙方与其他村民委员会合并为一个村民委员会，乙方分离或者合并均要继续承担实现合同约定事项。

十四、合同期满后，双方可以协商继续承包事项，同等条件甲方有优先承包的权利。

十五、合同期满双方解除合同后，甲方设置在承包山地上一切设施、建筑物归乙方接收所有。

十六、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充;补充合同视为本合同书具有同等效力的组成部分。

十七、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决;协商不成立或者不愿协商的，任何一方均可向住所地人民法院提起诉讼。

十八、本合同书附上述《荒山地界示意图》《关于正兜村坑仔顶荒山承包决议书》附件2份。

十九、本合同书自双方当事人签章之日起生效。

二十、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方xxx县绿园养殖有限公司(盖章)

法定代表人(签章)

乙方xxx县xxx镇xxx村村民委员会(签章)

法定代表人(签章)

20XX年 月 日

荒山开发承包合同协议书

甲方 县 养殖有限公司

法定代表人 ，执行董事

乙方 县 乡村村民小组

负责人为发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快荒山绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用，促进鲁山经济发展，根据上级开发荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方将自己所有的坐落在的荒山亩发包给甲方从业种植等农业生产经营，地块南北长米，东西长米，四至为南至，北至，东至，西至(大沟、小沟堰滩的栗子树亩除外)。

二、承包期限为年，自年月日起至年月日止。

三、承包费用为每亩每年元，共计元(大写：)。

四、合同签字当日甲方向乙方预付年承包费用元(含其中一次性补偿毁掉原荒山杂树款)，以后每年12月31日前付清当年承包款项。

五、对本合同条款，乙方已于年月日召集村民代表会议讨论，获得村民代表会议全票通过。乙方依据该决议并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。

六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先使用乙方所属村民，报酬由甲方承担。

七、甲方因植树需架设管道从河中取水，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。

八、甲方在荒山承包荒山期间，所规划树木株距之间原先种植的树木，可随时采伐;行距之间原先种植的树木在新栽树木成活率达到60%以上后再采伐，所采伐树木由甲方自行处理。

九、乙方人员在采摘大南沟、小南沟堰滩栗子时，不得破坏甲方承包范围内的树木，造成损失的由乙方承担赔偿责任。

十、甲方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途;在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。

十一、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。

十二、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。

十三、本合同履行期间，不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：

1、甲方或乙方的负责人、经办人变更;

2、甲乙双方名称改变;

3、乙方分离为两个或两个以上的村民委员会，或者乙方与其他村民委员会合并为一个村民委员会。

十四、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充;补充合同视为本合同书的有机组成部分。

十五、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决;协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十六、本合同书自双方当事人签章之日起生效。

十七、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方 县 养殖有限公司(盖章)

法定代表人(签章)

乙方 县 乡村村民小组(签章)

负责人(签章)

年 月 日