下水道施工协议书范本(优选3篇)
下水道施工协议书范本 篇一
下水道施工协议书
甲方：（即业主）
地址：
电话：
身份证号码：
乙方：（即施工单位）
地址：
电话：
统一社会信用代码：
鉴于甲方拟对其房屋进行下水道施工工程，为确保双方权益，特订立本协议。
一、施工工程范围及内容
1. 甲方委托乙方进行下水道施工工程，包括但不限于下水道管道的铺设、连接、检修井的建设等。
2. 施工工程的具体范围及内容详见附件。
二、施工期限
1. 施工工程开始日期为协议签署后的第三天，具体施工期限为_______天。
2. 若因不可抗力等原因导致施工工期延误，双方应协商解决，延误期不计入施工期限。
三、施工费用及支付方式
1. 施工费用总额为_______元，包括材料费、人工费等。
2. 甲方应在施工工程开始前支付施工费用的_______%作为预付款。
3. 施工工程竣工后，甲方应在验收合格后的七个工作日内支付余款。
四、质量保证及维修责任
1. 乙方承诺所使用的材料符合国家标准，并提供合格证明。
2. 施工工程竣工后，乙方对施工所使用的材料及施工质量负责，保修期为_______年。
3. 若施工工程出现质量问题，甲方有权要求乙方免费进行维修，并应提供必要的配合。
五、违约责任
1. 若一方未履行本协议约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 乙方如未按约定时间完成施工工程，甲方有权要求乙方支付每天施工工期延误所产生的违约金。
六、争议解决
1. 本协议的解释及争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本协议发生争议时，应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工工程竣工并验收合格之日起。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（业主）： 乙方（施工单位）：
签字： 签字：
日期： 日期：
附件：下水道施工工程具体范围及内容
下水道施工协议书范本 篇二
下水道施工协议书
甲方：（即业主）
地址：
电话：
身份证号码：
乙方：（即施工单位）
地址：
电话：
统一社会信用代码：
鉴于甲方拟对其房屋进行下水道施工工程，为确保双方权益，特订立本协议。
一、施工工程范围及内容
1. 甲方委托乙方进行下水道施工工程，包括但不限于下水道管道的铺设、连接、检修井的建设等。
2. 施工工程的具体范围及内容详见附件。
二、施工期限
1. 施工工程开始日期为协议签署后的第三天，具体施工期限为_______天。
2. 若因不可抗力等原因导致施工工期延误，双方应协商解决，延误期不计入施工期限。
三、施工费用及支付方式
1. 施工费用总额为_______元，包括材料费、人工费等。
2. 甲方应在施工工程开始前支付施工费用的_______%作为预付款。
3. 施工工程竣工后，甲方应在验收合格后的七个工作日内支付余款。
四、质量保证及维修责任
1. 乙方承诺所使用的材料符合国家标准，并提供合格证明。
2. 施工工程竣工后，乙方对施工所使用的材料及施工质量负责，保修期为_______年。
3. 若施工工程出现质量问题，甲方有权要求乙方免费进行维修，并应提供必要的配合。
五、违约责任
1. 若一方未履行本协议约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 乙方如未按约定时间完成施工工程，甲方有权要求乙方支付每天施工工期延误所产生的违约金。
六、争议解决
1. 本协议的解释及争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本协议发生争议时，应友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工工程竣工并验收合格之日起。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（业主）： 乙方（施工单位）：
签字： 签字：
日期： 日期：
附件：下水道施工工程具体范围及内容
下水道施工协议书范本 篇三
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为确保
一、工程地点
荆门中和混凝土厂区
二、工程质量
1、达到底板平、管线直，井盖保持在同一高程点上，确保排水通畅。
2、主干管采用￠100机制管，底板采用C15砼厚度0.08米，宽0.8米，接头采用C25砂浆。主干管总长2100米。
3、分支管彩用￠60机制管，底板采用C15砼，宽0.7米，厚0.06米，接头采用C25砂浆包缝。分支管总长4192米。
4、主干管每隔30米设一个下水井，0.96×0.84，深1米，井盖0.72×0.84×0.08，配￠10钢筋。
5、分支管每隔10米设一个下水井，深0.8米，长、宽各0.62米，井盖0.5×0.5×0.06，配￠8钢筋。
三、工程造价
管径100公分每米价格为520元，管径60公分每米价格为430元，含趟水槽、趟水槽盖板、窨井、窨井盖，总造价约壹佰伍拾万元整。最终以实际工程量计算。
四、工程工期
合同签订之日起60天内（雨雪天气除外）。
五、付款方式
下水道建设开工，付工程款20%，下水道铺设完成，经有关人员验收合格后，付工程款总价的50%，余款30%于一年内分两
次付清。
六、其他约定事项
1．保修期为1年，如因质量问题被雨水冲毁，由乙方负责维修，费用由乙方承担。
2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管
管理规定，严格按安全标准组织施工，若因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。
七、违约责任
1．甲方应在工程竣工验收合格后，按照付款方式给予付款。
2．因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方应承担每日千分之一点五（1.5‰）的罚款。
八、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）
乙方（盖章）
甲方代表（签字）
乙方代表（签字）
年月日
