屋面防水施工协议书【优秀6篇】
屋面防水施工协议书 篇一
屋面防水施工协议书
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
协议书编号：[编号]
鉴于甲方拥有屋面防水工程的需求，乙方具备屋面防水施工的技术和能力，双方经友好协商，达成以下协议：
一、工程概况
1.1 工程名称：[工程名称]
1.2 工程地点：[工程地点]
1.3 工程范围：[工程范围]
二、工程内容
2.1 施工方法：乙方将采用专业的屋面防水施工方法，确保工程质量。
2.2 施工材料：乙方将选用符合国家标准的优质防水材料，确保施工质量和使用寿命。
2.3 工期安排：双方将共同商定工程的开工时间、竣工时间和工期计划。
三、责任与义务
3.1 甲方的责任：
（1）提供准确的工程资料和施工图纸。
（2）提供必要的协助和配合，包括但不限于提供施工现场、通电、通水等条件。
（3）支付工程款项。
3.2 乙方的责任：
（1）按照合同约定的质量标准和工程要求，完成施工任务。
（2）遵守相关法律法规和施工安全规范，保证施工过程中的安全。
（3）保证施工质量，确保工程达到约定的设计要求。
四、工程款项及支付方式
4.1 工程款项总额：[工程款项总额]
4.2 工程款项支付方式：甲方按照以下方式支付工程款项：
（1）预付款：工程款项总额的30%作为预付款，在签订协议后的7个工作日内支付给乙方。
（2）进度款：工程进展到一定阶段时，甲方根据工程进度支付相应的款项，具体比例和支付时间由双方协商确定。
（3）竣工结算：工程竣工后，乙方提供竣工验收报告和相关资料，甲方在验收合格后的7个工作日内支付尾款。
五、违约责任
5.1 若乙方未按照协议约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方加快施工进度，并可以按照每日合同金额的1%向乙方索赔。
5.2 若甲方未按照协议约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金按照欠款金额的每日万分之三计算。
六、协议终止
6.1 协议终止的情况：
（1）工程完工；
（2）协议约定的工期届满后，甲方和乙方一致同意终止协议；
（3）双方发生重大争议，经友好协商无法解决。
6.2 协议终止的后果：
（1）协议终止后，甲方应向乙方支付已完成工程的工程款项。
（2）协议终止后，双方应依法履行相应的返还义务。
七、争议解决
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。如双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
屋面防水施工协议书 篇二
屋面防水施工协议书
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
协议书编号：[编号]
鉴于甲方拥有屋面防水工程的需求，乙方具备屋面防水施工的技术和能力，双方经友好协商，达成以下协议：
一、工程概况
1.1 工程名称：[工程名称]
1.2 工程地点：[工程地点]
1.3 工程范围：[工程范围]
二、工程内容
2.1 施工方法：乙方将采用先进的屋面防水施工方法，确保工程质量和使用寿命。
2.2 施工材料：乙方将选用具有良好防水性能和耐久性的防水材料，确保工程质量和使用寿命。
2.3 工期安排：双方将共同商定合理的工期安排，确保工程按时完成。
三、责任与义务
3.1 甲方的责任：
（1）提供准确的工程资料和施工图纸。
（2）提供必要的协助和配合，包括但不限于提供施工现场、通电、通水等条件。
（3）支付工程款项。
3.2 乙方的责任：
（1）按照合同约定的质量标准和工程要求，完成施工任务。
（2）遵守相关法律法规和施工安全规范，保证施工过程中的安全。
（3）保证施工质量，确保工程达到约定的设计要求。
四、工程款项及支付方式
4.1 工程款项总额：[工程款项总额]
4.2 工程款项支付方式：甲方按照以下方式支付工程款项：
（1）预付款：工程款项总额的30%作为预付款，在签订协议后的7个工作日内支付给乙方。
（2）进度款：工程进展到一定阶段时，甲方根据工程进度支付相应的款项，具体比例和支付时间由双方协商确定。
（3）竣工结算：工程竣工后，乙方提供竣工验收报告和相关资料，甲方在验收合格后的7个工作日内支付尾款。
五、违约责任
5.1 若乙方未按照协议约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方加快施工进度，并可以按照每日合同金额的1%向乙方索赔。
5.2 若甲方未按照协议约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金按照欠款金额的每日万分之三计算。
六、协议终止
6.1 协议终止的情况：
（1）工程完工；
（2）协议约定的工期届满后，甲方和乙方一致同意终止协议；
（3）双方发生重大争议，经友好协商无法解决。
6.2 协议终止的后果：
（1）协议终止后，甲方应向乙方支付已完成工程的工程款项。
（2）协议终止后，双方应依法履行相应的返还义务。
七、争议解决
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。如双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
屋面防水施工协议书 篇三
乙方：
双方平等自愿条件下达成如下协议：
一、工程地点：
二、材料名称：
盘锦禹祥防水卷材4mm
三、工程造价：
1、约1000m2左右，28元/m2（包工包料）
2、其它费用按实际发生造价计算
四、甲方工作：
甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净，对工程质量进行监督检查。
五、乙方工作：
按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
六、付款方式：
乙方材料及施工人员进入工地，甲方首付材料款贰万伍仟元整，其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清，不留质保金。
七、质保期：
质保期五年（20xx年4月25日至20xx年4月25日止）。
八、责任划分：
1、在维修期内屋面防水发生漏点，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护，如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题，与乙方无关。如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。
九、未尽事宜，双方协商解决，可补充协议。此协议一式四份，双方各持两份。
甲方：
负责人：
年月日
乙方：
负责人：
年月日
屋面防水施工协议书 篇四
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：
处理xxxx有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：
xxxx循环经济工业园区
2、工程名称：
xxxx有限公司10KV配电房防水屋面处理
3、工程内容：
新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，—15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：
包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）
3、 施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ” 防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：
按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为三年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间（保修期为三年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的`一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方（盖章）：
甲方负责人签字：
签约日期：
乙方（盖章）：
乙方负责人签字：
签约日期：
屋面防水施工协议书 篇五
乙方：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积（大约3000㎡）。
2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元/㎡结算。
五、付款方式：
屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
六、甲方义务：
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责：
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。
八、其他：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
屋面防水施工协议书 篇六
乙方：
经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：
一、施工期限：
自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥ 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。
二、施工方式：
乙方包工、包料。
三、结算方式：
乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。
四、质量责任：
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任：
非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任：
1、乙方施工人员必须持证上岗。
2、因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
3、乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
七、质保要求：
乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十、本合同自签订之日起生效。
甲 方：
负责人：
经办人：
年 月 日
乙 方：
负责人：
经办人：
年 月 日
