施工合同范本精选(优选6篇)

施工合同范本精选 篇一

施工合同是建筑工程中非常重要的一环，它规定了双方在工程建设过程中的权益和责任。为了帮助大家更好地了解施工合同的具体内容，本文将为大家介绍一份施工合同的范本。

合同编号：XXXXX

甲方：（委托方）

乙方：（承包方）

一、工程概况

1. 工程名称：XXXXX

2. 工程地点：XXXXX

3. 工程范围：包括但不限于XXXXX

二、工期要求

1. 工程开始日期：XXXXX

2. 工程完工日期：XXXXX

3. 工期延误责任：若乙方无正当理由导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、工程款项

1. 总工程款：XXXXX元

2. 工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付，每个阶段支付的款项不得超过该阶段工程进度的百分之八十。

3. 工程款支付时间：甲方应在收到乙方的工程进度报告后的十个工作日内支付相应的款项。

四、质量要求

1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定执行工程质量要求，确保工程质量符合合同约定。

2. 质量保证期：工程竣工后的三个月内，若发现工程存在质量问题，乙方应及时进行修复。

五、安全措施

1. 施工安全：乙方应制定详细的施工安全措施，确保施工过程中的安全。

2. 保险责任：乙方应购买相应的施工保险，确保在施工过程中发生意外事件时的赔偿责任。

六、违约责任

1. 甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款项或其他违约行为，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

2. 乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成工程或其他违约行为，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

七、争议解决

1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至工程完工并结清工程款项。

以上是一份施工合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。在签订施工合同前，双方应充分沟通，明确各自的权益和责任，以确保工程的顺利进行和质量的保证。

施工合同范本精选 篇二

施工合同是建筑工程中非常重要的一环，它规定了双方在工程建设过程中的权益和责任。为了帮助大家更好地了解施工合同的具体内容，本文将为大家介绍一份施工合同的范本。

合同编号：XXXXX

甲方：（委托方）

乙方：（承包方）

一、工程概况

1. 工程名称：XXXXX

2. 工程地点：XXXXX

3. 工程范围：包括但不限于XXXXX

二、工期要求

1. 工程开始日期：XXXXX

2. 工程完工日期：XXXXX

3. 工期延误责任：若乙方无正当理由导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、工程款项

1. 总工程款：XXXXX元

2. 工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付，每个阶段支付的款项不得超过该阶段工程进度的百分之八十。

3. 工程款支付时间：甲方应在收到乙方的工程进度报告后的十个工作日内支付相应的款项。

四、质量要求

1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定执行工程质量要求，确保工程质量符合合同约定。

2. 质量保证期：工程竣工后的三个月内，若发现工程存在质量问题，乙方应及时进行修复。

五、安全措施

1. 施工安全：乙方应制定详细的施工安全措施，确保施工过程中的安全。

2. 保险责任：乙方应购买相应的施工保险，确保在施工过程中发生意外事件时的赔偿责任。

六、违约责任

1. 甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款项或其他违约行为，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

2. 乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成工程或其他违约行为，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

七、争议解决

1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至工程完工并结清工程款项。

以上是一份施工合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。在签订施工合同前，双方应充分沟通，明确各自的权益和责任，以确保工程的顺利进行和质量的保证。

施工合同范本精选 篇三

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结

1.工程内容 x项目消防水池工程及设备基础的施工。

2.承包方式及合同价款

承包方式：一次性包死价(含税金)。

合同价款：总价款为人民币 元 (大写： 万 整)。

3. 质量要求

按甲方提供设计图纸施工，达到国家验收规范。本合同中引用的或

4.付款方式：工程结束付至总价的95%，留5%质保金一年后支付。

5、工期 5.1 个日历天。

5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由

6、检验标准、方法、地点及期限

甲乙双方在消防水池施工完成后，依照相关国家规范组织验收，对不符合规范及设计要求的，甲方应当在验收完三天内书面通知乙方返工。若验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知，视为工程验收合格。

7.双方的工作

7.1甲方的工作

7.1.1对乙方施工过程进行监督管理。

7.1.2组织相关人员对工程进行验收。

7.1.3按照合同约定支付工程款。

7.1.4 提供水源、电源(费用由乙方承担)。

7.2乙方的工作

7.2.1乙方应严格遵照甲方提供的图纸设计要求进行施工，服从监理。负责现场有关本进度、技术质量、安全施工、检查验收、监理资料报检、保修等事宜。

7.2.2按施工安全规范的要求做好现场安全管理，确保现场人员及财产安全。若发生安全事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门，并承担由此造成的全部责任和所有损失。

7.2.3工程未交付前做好成品保护工作。

8.违约责任

8.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应赔偿合同总价的5%违约金;因甲方责任而使施工延期的，工期顺延，因

工期延期发生的费用由甲方承担。

8.2 乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格，应当承担违约责任并赔偿甲方合同总价5%违约金。因乙方原因造成的施工延期，工期不顺延，并承担相应的经济损失。

9.争议解决

合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理，协商不成的，可以向合同履约地人民法院提起诉讼。

12.附则

本合同双方签章之日起生效。合同价款付清后即告终止。

本合同一式二份，具有同等约法律效力，双方各执一份。

本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等约法律效力。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

代表人：(签字或盖章) 代表人：(签字或盖章)

年 月 日 年 月 日

施工合同范本精选 篇四

设计单位(或施工单位，以下简称甲方):

建设单位(或业主，以下简称乙方):

经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。

第一条 甲乙双方责任

一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。

四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

第二条项目工期

本项目自 年 月 日开始施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。

第三条项目承包方式

分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。

第四条项目质量

甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达20xx年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

第五条 项目容量方式及合同价格

一、项目容量：

根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打“√”选择)：

1、发电自发自用

2、发电自发自用余电上网

3、发电全部上网

二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元，大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

第六条 付款方式和付款时限

一、付款方式(方框内打“√”选择)：

1、现金

2、支票

3、汇款

二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。

第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内

第八条 违约责任

在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

第九条 合同文本数量

本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定(或委托)代表人： 法定(或委托)代表人： 单位地址： 单位地址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

联系电话： 联系电话：

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

施工合同范本精选 篇五

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写)： 元(人民币)￥：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

年月日：

施工合同范本精选 篇六

甲方：

乙方：

一、甲方现有一幢全钢厂房，地处冈西镇西首，占地面积约1200㎡，现承包给乙方施工安装。

二、经过甲、乙双方友好协商达成如下共识：

1、全钢所有的钢梁、钢柱及一切附材，由乙方承担购货及施工安装，在施工过程中，一切材料材质要经得起业主和监理的验收，如有不合格的钢材，施工过程中出现不规范的安装，由乙方承担。

2、乙方在施工过程中，工人必须有安全防护。如安全帽佩带安全带，工人在进入施工现场，每人必须有保险。

3、施工过程中的电焊机、电线、吊车焊条及一切工具归乙方负责提供。

三、工程总造价，每平方400元，长60*宽20米，总价48万元。

四、付款方式：

1、乙方钢梁进场，甲方付给乙方的总价10%。

2、工程结束后，经过甲方验收，合格后已付给乙方30%。

3、年底甲方全部付给乙方的余下的工程款。

五、本合同一式二份，双方签字生效

甲方：

乙方：

年 月 日