工程施工合同模板五篇(经典6篇)

工程施工合同模板五篇 篇一

工程施工合同模板是在进行工程施工合作时，双方达成的一种合同形式，用于明确工程的内容、进度、质量、费用等关键要素，保障双方的权益。下面是一份工程施工合同模板的示例：

工程施工合同

合同编号：[合同编号]

甲方：[甲方名称]

乙方：[乙方名称]

一、工程内容

1. 工程名称：[工程名称]

2. 工程地址：[工程地址]

3. 工程范围：[工程范围]

二、工程进度

1. 开工日期：[开工日期]

2. 竣工日期：[竣工日期]

3. 工期：[工期]

三、工程质量

1. 工程质量标准：[工程质量标准]

2. 质量保证期：[质量保证期]

四、工程费用

1. 工程总造价：[工程总造价]

2. 付款方式：[付款方式]

3. 付款期限：[付款期限]

五、合同变更

1. 合同变更的程序和要求：[合同变更的程序和要求]

2. 合同变更的费用和支付方式：[合同变更的费用和支付方式]

六、合同解除

1. 合同解除的条件和程序：[合同解除的条件和程序]

2. 合同解除的赔偿责任：[合同解除的赔偿责任]

七、违约责任

1. 甲方的违约责任：[甲方的违约责任]

2. 乙方的违约责任：[乙方的违约责任]

八、争议解决

1. 争议解决方式：[争议解决方式]

2. 适用法律：[适用法律]

九、其他事项

1. 合同附件：[合同附件]

2. 合同生效日期：[合同生效日期]

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

此工程施工合同模板仅供参考使用，具体合同内容应根据实际工程情况进行调整和完善，以确保合同的合法性和有效性。

工程施工合同模板五篇 篇二

工程施工合同模板是在进行工程施工合作时，双方达成的一种合同形式，用于明确工程的内容、进度、质量、费用等关键要素，保障双方的权益。下面是另一份工程施工合同模板的示例：

工程施工合同

合同编号：[合同编号]

甲方：[甲方名称]

乙方：[乙方名称]

一、工程内容

1. 工程名称：[工程名称]

2. 工程地址：[工程地址]

3. 工程范围：[工程范围]

二、工程进度

1. 开工日期：[开工日期]

2. 竣工日期：[竣工日期]

3. 工期：[工期]

三、工程质量

1. 工程质量标准：[工程质量标准]

2. 质量保证期：[质量保证期]

四、工程费用

1. 工程总造价：[工程总造价]

2. 付款方式：[付款方式]

3. 付款期限：[付款期限]

五、合同变更

1. 合同变更的程序和要求：[合同变更的程序和要求]

2. 合同变更的费用和支付方式：[合同变更的费用和支付方式]

六、合同解除

1. 合同解除的条件和程序：[合同解除的条件和程序]

2. 合同解除的赔偿责任：[合同解除的赔偿责任]

七、违约责任

1. 甲方的违约责任：[甲方的违约责任]

2. 乙方的违约责任：[乙方的违约责任]

八、争议解决

1. 争议解决方式：[争议解决方式]

2. 适用法律：[适用法律]

九、其他事项

1. 合同附件：[合同附件]

2. 合同生效日期：[合同生效日期]

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

此工程施工合同模板仅供参考使用，具体合同内容应根据实际工程情况进行调整和完善，以确保合同的合法性和有效性。

工程施工合同模板五篇 篇三

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

结构形式：_________层数：_________建筑面积：_________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：_________

资金来源：_________

二、工程承包范围

承包范围：_________

三、合同工期

工期：_________天

开工日期：_________

竣工合同：_________

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

1、合同总价（大写）：_________（人民币）元

（小写）：_________元

（其中：工程暂列金额_________元，计日工_________元，材料暂估价和专业工程暂估价_________元，安全文明施工措施费_________元，总承包服务费_________元。）

2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附件；

（4）本专用合同条款；

（5）本通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单（附件4：）；

（9）招标文件、招标文件澄清及修改；

（10）其他合同文件。

双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_________年_________月_________日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

地址：_________地址：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

账号：_________账号：_________

工程施工合同模板五篇 篇四

工程地址

工程造价

发包方（甲方）

承包方（乙方）

河南省建设厅监制

家庭居室装饰装修工程施工合同

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：

1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。

2、工程总造价（大写）：

其中设计费（大写）：

3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%5、工程保修期：一年

6、甲方代表：

7、乙方代表：

8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准（附表一）。

9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表（附表二）。

10、工艺做法详见工艺质量说明（附表三）。

11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的`各项条款，不得擅自变更或解除合同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

9、奖励和违约责任

（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1‰的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。

（3）甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

（4）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

（5）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

（6）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10、争议或纠纷处理

（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

（2）当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

11、其它约定

12、附则

（1）本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。

（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。

13、附件

（1）施工图纸（含家俱图纸）或作法说明

（2）工程预算书（附表一）

（3）甲方提供材料、设备清单（附表二）

（4）工艺及质量说明（附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准）

（5）设计变更单（附表四）

（6）工程验收单（附表五）

（7）工程结算单（附表六）

（8）工程保修单（附表七）

（9）其他甲方：

代表人：

家庭地址：

邮政编码：签章：

电话：年月日

乙方：

法人代表：

代理人：

单位地址：签章：

邮政编码：

年月日

电话：4）由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

工程施工合同模板五篇 篇五

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程范围及内容：综合布线工程

乙方具体负责：

(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装

1. 开工日期：

2. 完工日期：

本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。

按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准按照二类工程计取。

工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)

1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。

2. 其他工程费按照形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，

一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后

10日内向乙方支付所报进度款的70%。

3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。

4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。

工程施工合同模板五篇 篇六

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定。结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程顺利完成，本着互利、诚实互相的原则，在公平、公正的基础上，经双方友好协商，签订如下协议，双方共同遵守。

1、乙方按照甲方要求负责运输。

2、乙方保证每天正常情况下，汽车维修等)。

3、甲方保证货车拉货不断(保障在路段上无阻碍)，每天每台车辆不少于 趟以上(每月不少于趟)。

甲、乙双方协议货车运费定为 元吨，以磅单为准，如山场运输费用变动，则根据市场价定价。

结算方式：每月____日结帐。

如果甲方违约，未按以上条款履行合同义务，则按每台车 万元作为赔偿金支付给乙方。

本协议未尽事宜，双方应本着平等互利的原则友好协商，

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程施工合同模板 工程施工合同协议书三篇

2016年工程施工合同模板一览

建筑装饰工程施工合同（２）

2022年工程施工合同补充协议格式范本五篇

国际工程施工合同（一般条款）