简易施工合同协议书4【实用5篇】
简易施工合同协议书4 篇一
第一篇内容
在进行任何施工工作之前，确立一份施工合同协议书是非常重要的。这份协议书将确保双方的权益得到保护，并为施工过程中可能遇到的问题提供解决方案。以下是一份简易施工合同协议书的范本，供双方参考。
合同编号：XXXXX
签订日期：XXXX年XX月XX日
甲方（施工方）：
公司名称：
联系地址：
联系人：
联系电话：
乙方（委托方）：
公司名称：
联系地址：
联系人：
联系电话：
一、工程概述
1. 工程名称：（在此处填写工程项目的名称）
2. 工程地址：（在此处填写工程项目的具体地址）
3. 工程内容：（在此处填写工程项目的具体内容）
二、工期
1. 工期开始日期：（在此处填写工程项目的起始日期）
2. 工期结束日期：（在此处填写工程项目的结束日期）
3. 工期延长：如遇不可抗力或其他无法预见的情况，工期可能会延长。在这种情况下，双方应协商解决方案，并签署书面协议。
三、责任与义务
1. 甲方责任：（在此处填写甲方的责任与义务，如提供施工所需的材料、设备等）
2. 乙方责任：（在此处填写乙方的责任与义务，如支付施工费用、提供工程图纸等）
3. 违约责任：如一方违反了协议的内容，另一方有权采取法律手段维护自身权益。
四、工程费用与支付方式
1. 总工程费用：（在此处填写工程的总费用）
2. 付款方式：（在此处填写支付工程费用的具体方式和时间节点）
五、验收与保修
1. 验收标准：（在此处填写工程项目的验收标准，包括质量、安全等方面的要求）
2. 保修期：工程项目竣工后，乙方享有一定的保修期。在此期间，如出现质量问题，甲方将负责免费修复。
六、争议解决
如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，双方同意提交相关争议给 XXXX仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。
七、其他条款
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工并经双方确认验收之日止。
甲方（施工方）签字： 日期：
乙方（委托方）签字： 日期：
简易施工合同协议书4 篇二
第二篇内容
施工合同协议书的目的是确保项目的顺利进行，并明确双方的权益和责任。以下是一份简易施工合同协议书的范本，以供参考。
合同编号：XXXXX
签订日期：XXXX年XX月XX日
甲方（施工方）：
公司名称：
联系地址：
联系人：
联系电话：
乙方（委托方）：
公司名称：
联系地址：
联系人：
联系电话：
一、工程概述
1. 工程名称：（在此处填写工程项目的名称）
2. 工程地址：（在此处填写工程项目的具体地址）
3. 工程内容：（在此处填写工程项目的具体内容）
二、工期
1. 工期开始日期：（在此处填写工程项目的起始日期）
2. 工期结束日期：（在此处填写工程项目的结束日期）
3. 工期延长：如遇不可抗力或其他无法预见的情况，工期可能会延长。在这种情况下，双方应协商解决方案，并签署书面协议。
三、责任与义务
1. 甲方责任：（在此处填写甲方的责任与义务，如提供施工所需的材料、设备等）
2. 乙方责任：（在此处填写乙方的责任与义务，如支付施工费用、提供工程图纸等）
3. 违约责任：如一方违反了协议的内容，另一方有权采取法律手段维护自身权益。
四、工程费用与支付方式
1. 总工程费用：（在此处填写工程的总费用）
2. 付款方式：（在此处填写支付工程费用的具体方式和时间节点）
五、验收与保修
1. 验收标准：（在此处填写工程项目的验收标准，包括质量、安全等方面的要求）
2. 保修期：工程项目竣工后，乙方享有一定的保修期。在此期间，如出现质量问题，甲方将负责免费修复。
六、争议解决
如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，双方同意提交相关争议给 XXXX仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。
七、其他条款
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工并经双方确认验收之日止。
甲方（施工方）签字： 日期：
乙方（委托方）签字： 日期：
简易施工合同协议书4 篇三
甲方：
乙方：
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。
2.技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________
所属区域：____________________________________________
噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为：________________
付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。工程施工合同范本2017
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。
3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方：
乙方：
简易施工合同协议书4 篇四
甲方(姓名)： 电话：
乙方(姓名)： 电话：
甲方将位于 镇 村 组的农村自住用房建设施工主体工程承包给乙方，经村民自主协商招标，双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜签订如下合同：
一、承包方式：甲方房屋地基基础工程、主体结构工程以包工包料的形式承包给乙方。
二、工程内容：每户修建三层楼房，总建筑面积 平方米：一层高 米，240MM墙;二、三层高 米，180MM墙。预计工程款 元。共 户总工程额约 万元。
三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方负责，甲方不承担责任。乙方必须为参加建筑施工人员购买建筑工程意外保险。
四、工程质量要求：
1、乙方按甲方提供的 建筑设计院设计的《 新农村民居工程施工图》及《 新农村工程招标控制价》的工程量预算范围施工。未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。
3、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。
4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。
5、上条所说的建筑质量问题，包括以下方面：
(1)主体墙面与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;
(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;
(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲：
(4)天花板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;(6)板面养护期间不渗漏。
五、工程费用的计算：
1、工程承包方式为包工包料，价格按人民币 元/㎡计(不含税费价)计算，最后工程款按实际施工面积计算。
2、施工工程中的水费、电费、建筑材料费及运费由乙方承担。
3、施工人员的食宿费用自理，施工所用的机具费用由乙方承担。
六、付款方式：
1、履约保证金的返还：乙方在签订合同前缴纳人民币 万元整履约保证金。订立施工合同后第二天返还 万元整，每栋基础±0完成返还 万元整，每栋第一层浇捣完成退还 万元整，全部栋数完成一层浇捣退清余下履约保证金 万元整。
2、在乙方建好第一层时，甲方预付建房费 万元;房屋建完第二层时，甲方预付 万元;主体完工后30天内付完余款。
3、工程质量维修金为总工程款3%，在主体完工后付余款时扣除。
4、工程质保期为一年，时间从验收交房时开始计算。一年后若无质量问题则甲方付清其他全部余款。
七、建房日期：总工期为240天，工期计算从镇政府“一平”完成时起( 年 月 日至 年 月 日)。如无特殊原因(人力不可抗拒)，乙方不得拖延工期。
八、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
九、本合同自甲乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份，甲方、乙方各一份， 镇人民政府存档一份。
甲方签字(签章)： 乙方签字(签章)：
年月日：
简易施工合同协议书4 篇五
发包方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就___________建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
第一条施工工程基本信息
1、工程项目名称：
2、工程施工地点：
3、工程承包范围：
4、工程立项批准文号：
第二条工程期限
一、合同工程总工期为_______天;
开工日期：______年______月______日;
竣工日期：______年______月______日。
二、工期经甲方现场代表签证后可相应顺延的情况：
1、发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
2、发包方未能按合同约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常运行。
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
4、设计变更和工程量增加。
5、一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
6、不可抗力。
7、工程师同意工期顺延的其他情况。
第三条工程价款、结算及付款方式
1、双方约定按工程节点付款。基础完成时付总工程款的25%，完成二层付总工程款的15%，主体验收合格付总工程款的15%，初验合格付到总工程款的90%，最终付款依据审计为准，乙方按要求提供甲方需要的详细验收资料，并经甲方签收后经第三方审计单位审计，双方确认工程量后30天内付至总工程款95%;剩余5%作为工程保修金(不计利息)，在保修期满一年后14日内无质量问题一次性付清余款。
2、以上付款时间为乙方上报已完工程款7日内。如有质量问题，乙方应及时修复，若拖延不修或者维护达不到要求的，甲方有权自行安排人员修复，修复费用从质量_____金中扣除。
3、乙方在收取工程款时应向甲方提供诸暨市建安发票。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程;复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条工程质量标准及验收
1、工程质量按国家现行规范验收必须达到合格标准。
2、开工前须提供施工组织设计、总进度计划表及各专业施工方案，每月___日提供当月施工进度和下月施工进度计划。
3、每周进行工程例会，对质量、安全、进度进行分析、调整，并形成会议纪要。
4、为保障该项目的工程质量、安全生产和签约后的施工进度，乙方自愿向甲方缴纳履行保证金拾伍万元。
第六条安全施工
1、根据本市安监站规定和标准，做好安全防护措施和安全教育工作，以谁施工、谁负责的原则。扎实做好安全基础工作。
2、乙方在施工现场必须设立工程项目部，项目部管理班子组成必须由该工程项目经理负责组成，配施工员、安全员等五人大员，并要求乙方必须全员到岗。
第七条质量保修
一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
乙方保修联系电话：_____________;乙方保修联系人：_____________。
第八条违约责任
1、甲方逾期支付的工程款按逾期时间计算，违约金按银行同期贷款利率计算。逾期超过_______天未付工程款，双方又未达成协议的，甲方将以应付工程款的日_____支付违约金。乙方还可以经过法律途径追索。
2、工程质量经验收未能达到国家现行验收规范要求所出现部分或全部返工、重建的全部费用由乙方承担，工期不予延期。乙方未能按本补充合同约定按期完成工程并交付的，每滞后一天按合同价的______金额赔偿，赔偿总额一般不超过总造价的______%。
3、乙方如有违反本补充合同约定的行为的，履约保证金无权要求返还。
4、乙方应在工程竣工验收后______日内提交施工备案的全部资料。逾期按合同价的日万分之二承担违约金，还应按本补充合同第八条第3、4项承担有关责任。
第九条争议解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条签订地点
本合同在______________________________________________签订。
第十一条补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十二条合同生效
本合同自______________________________生效。
第十三条合同份数
本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。
甲方：
乙方：
小工程简易施工合同协议书
简易个人委托合同协议书
乡村道路施工合同协议书
室内装修施工合同协议书
房屋租赁协议书简易范本
