精装修商品房买卖合同【精选4篇】

精装修商品房买卖合同 篇一

在现代社会中,房地产行业一直是备受瞩目的领域之一。随着城市化进程的不断推进,人们对于住房的需求也日益增长。精装修商品房作为一种高品质的住房形式,备受购房者的关注。而精装修商品房买卖合同,则是购房者与开发商之间达成购房协议的重要法律文件。

精装修商品房买卖合同是购房者与开发商在购房过程中签订的一种法律文件。它规定了购房者与开发商在买卖商品房过程中的权利和义务,确保双方在交易过程中的合法权益。合同的签订是购房者与开发商之间的一种约束,也是购房者保护自身权益的重要手段。

首先,精装修商品房买卖合同应当明确规定房屋的基本信息。包括房屋的面积、户型、楼层、产权情况等详细信息,以确保购房者了解房屋的实际情况。此外,合同还应包括装修标准、质量要求等方面的具体规定,以确保购房者购买到符合自身期望的高品质住房。

其次,合同应当明确规定交房日期和交付标准。购房者购买精装修商品房的目的之一是为了获得高品质的装修。因此,合同应当明确规定开发商交房的时间点,并规定开发商应当按照约定的装修标准进行装修。如果开发商未按照约定时间交房或者未按照约定标准装修,购房者有权要求返还部分购房款项或者要求开发商进行相应补偿。

再次,合同应当明确规定双方的权利和义务。购房者有权享有住房的使用权,并要求开发商提供相应的售后服务。开发商则有义务保证房屋的质量和安全,并提供必要的维修和保养服务。此外,合同还应当规定双方在解决纠纷时的争议解决方式,如通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。

最后,合同应当明确约定违约责任和违约赔偿方式。如果一方违约,应当承担相应的责任和赔偿。购房者如果未按照约定支付购房款项,开发商有权解除合同并要求购房者按照约定支付违约金。如果开发商未按照约定交房或者未按照约定标准装修,购房者有权解除合同并要求开发商支付相应的违约金。

综上所述,精装修商品房买卖合同是购房者与开发商之间达成购房协议的重要法律文件。它明确规定了双方的权利和义务,保护了购房者的合法权益。购房者在购房过程中应当注重合同的签订,确保自身的权益得到有效保障。同时,相关部门也应加强对于精装修商品房买卖合同的监管,确保购房者的合法权益得到有效维护。

精装修商品房买卖合同 篇二

精装修商品房买卖合同是购房者与开发商之间达成购房协议的重要法律文件。它是购房者保护自身权益的重要手段,也是购房者与开发商之间信任和合作的基础。

首先,精装修商品房买卖合同的签订是购房者保护自身权益的重要手段。在购房过程中,购房者通常是相对弱势的一方,而开发商则拥有更多的信息和资源。因此,购房者需要通过签订合同,确保自身的权益得到有效保护。合同中应明确规定房屋的基本信息、装修标准和交付日期等重要内容,以确保购房者购买到符合自身期望的高品质住房。

其次,精装修商品房买卖合同是购房者与开发商之间信任和合作的基础。合同是双方达成一致的法律文件,规定了双方在交易过程中的权利和义务。购房者在选择开发商时,往往会考虑开发商的信誉和口碑。而开发商也会通过提供高品质的住房和优质的售后服务来维护自身的声誉。因此,双方的信任和合作关系是精装修商品房买卖合同能够顺利履行的基础。

再次,精装修商品房买卖合同的签订有利于规范市场秩序和维护消费者权益。随着房地产行业的发展,市场上出现了一些不良开发商和不规范的交易行为。购房者通过签订合同,可以有效规避潜在的风险,保护自身的合法权益。同时,合同的签订也有利于推动市场竞争,促进房地产市场的健康发展。

最后,精装修商品房买卖合同的签订需要购房者具备一定的法律意识和风险防范意识。购房者在签订合同之前,应仔细阅读合同条款,并与开发商进行充分的沟通和协商。如果购房者对合同的内容有任何疑问或不满意的地方,应及时提出并要求进行修改。购房者还应当留存好相关的证据和资料,以备不时之需。

综上所述,精装修商品房买卖合同是购房者与开发商之间达成购房协议的重要法律文件。它是购房者保护自身权益的重要手段,也是购房者与开发商之间信任和合作的基础。购房者在购房过程中应当注重合同的签订,并具备一定的法律意识和风险防范意识,以确保自身的权益得到有效保障。

精装修商品房买卖合同 篇三

出卖人:___________

注册地址:___________

营业执照注册号:___________

企业资质证书号:___________

法定代表人:___________

联系电话:___________

邮政编码:___________

委托代理人:___________

地址:___________

邮政编码:___________

联系电话:___________

委托代理机构:___________

注册地址:______________________

营业执照注册号:___________

法定代表人:___________

联系电话:___________

邮政编码:___________

买受人:___________

国籍___________

地址:______________________

邮政编码:___________

联系电话:___________

国籍:___________

地址:______________________

邮政编码:___________

电话:___________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

第一条 项目建设依据

出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________.

该地块土

地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________.建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为___________.

________________________________________________________________________________________.

第二条 商品房销售依据

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________.

________________________________________________________________________________________.

第三条 商品房基本情况

买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为 本合同第一条规定的项目中的:

第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。该商品房的用途为___________,属 ___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下 ___________层。

该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

________________________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________________________.

第四条 计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:

1、按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米______元,总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百

_____拾_____元整。

2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________元,总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。

4、__________________________________________________ .

第五条 面积确认及差异处理

根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

当事人选择按套计价的,不适用本条约定。

合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_____种方式进行处理:

1、双方自行约定:

(1)_________________________________________________;

(2)____________________________________________;

(3)_______________________________________________;

(4)_________________________________________________. 2、双方同意按以下原则处理:

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。

买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

产权登记面积-合同约定面积

面积误差比=——& ——————————————×100%

合同约定面积

因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。

第六条 付款方式及期限

买受人按下列第__________种方式按期付款:

1、一次性付款_______________________________________.

2、分期付款__________________________________________.

3、其他方式_________________________________________.

第七条 买受人逾期付款的违约责任。

买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:

1.按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过_____日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 _____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 2. __________________________________________________.

第八条 交付期限

出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人 使用:

1.该商品房经验收合格。

2.该商品房经综合验收合格。

3.该商品房经分期综合验收合格。

4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

5.________________________________________________.

但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

1、

遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;

2、______________________________________________;

3、_______________________________________________.

第九条 出卖人逾期交房的违约责任

除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理:

1、按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

2. _______________________________________________.

第十条 规划、设计变更的约定

经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:

(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

(2)______________________________________________;

(3)______________________________________________;

(4)_____________________________________________;

(5)______________________________________________;

(6)_____________________________________________;

(7)_____________________________________________.

买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按 __________利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。_________________________________.

第十一条 交接

商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:_____.

第十二条

出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。______________________________________________.

第十三条

出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:

1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

2. ________________________________________________.

3. ________________________________________________.

第十四条

出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:

1._________________________________________________;

2.________________________________________________;

3.____________

____________________________________;

4._______________________________________________;

5.________________________________________________.

如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

1._______________________________________________;

2.______________________________________ _________;

3._______________________________________________.

第十五条关于产权登记的约定。

出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理:

1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。

2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。

3.________________________________________________ .

第十六条保修责任。

买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。

____________________________________________.

第十七条

双方可以就下列事项约定:

1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_________________________;

2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________;

3、该商品房所在楼宇的.命名权___________________________;

4、该商品房所在小区的命名权_________________________;

5、_____________________________________________;

6、_____________________________________________.

第十八条

买受人的房屋仅作__________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

________________________________________________.

第十九条

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:

1.提交____________仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第二十条

本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

第二十一条

合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第二十二条

本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:

出卖人______份,买受人______份,______份,____________份。

第二十三条

本合同自双方签订之日起生效。

第二十四条

商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向__________________申请登记备案。

出卖人(签章): 买受人(签章):

______年______月______日 ______年______月______日

精装修商品房买卖合同 篇四

甲方(卖方):_____________住所:___________邮编:____________

营业执照号码:________资质证书号码:__________

法定代表人:___________________联系电话:_________________

委托代理人:___________________联系电话:_________________

乙方(买方):_____________国籍:___________性别:_______

出生年月日:________?住所(址):_________邮编:______

身份证/护照/营业执照号码:_______________联系电话:____________?

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方预售的《______________》商品房事宜,订立本合同。

第一条

甲方通过土地使用权出让/转让/划拨方式取得?区/县_________________________地块土地使用权,并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证,证书号?为:___________________,?土地面积为:___________________,土地用途为“_______________.?甲方经批准,在该地块上投资建造《___________________》(暂定名/现定名)商品房,主体寻址建筑?结构为_________结构;?建筑物地上层数为_________层,地下层数为______层。

上述商品房已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件,___________________局已批准上市预售?(预售许可证编号:___________________)。

第二条

乙方向甲方购买___________________路___________________《___________________》___幢?(号___层__室(以下简称该房屋),政府批准的规划用途为__________.

据甲方暂测该房屋建筑面积为_________平方米,其中套内建筑面积为_________平方米、公用分摊建筑面积为___平方米。该房屋建筑层高为_____米。

该房屋建筑设计及平面图见本合同附件二;该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三;该房屋相关情况说明?(抵押关系、租赁关系、相邻关系及小区平面布局)见本合同附件四;该房屋《前期物业管理且务合同》、《使用公约》或有关承诺书见本合同附件五。

第三条

乙方购买该房屋,每平方米房屋建筑面积单价为人民币___________________元。?(大写):___________________.

第四条

乙方购买该房屋的总房价款(含附件三中装修、设备价格)是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测不一致的原因外,不再作变动。

第五条

在该房屋交付时,房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准,如甲方暂测面积与实测面积不一致时,除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理:

1、按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补;

2、甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+_________%(包括_____%),不向乙方收取超过部分的房价款;甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过-____%(包括-______%),乙方有权单方面解除本合同。乙方行使单方解除权时,必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出,否则视为放弃该项权利。

第六条

签订本合同时,该房屋建设工程建设到___________________.乙方应当按本合同约定时间如期?足额将房价款解入甲方的预售款监管账户(预售款监管机构:___________________、账户名称:?___________________、帐号:___________________)。预售款按政府规定监管使用。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件一中约定明确。

第七条

乙方如未按本合同约定的时间付款,应当向甲方支付违约金,违约金按逾期未付款额的日万分之_____计算,违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过______天后,甲方有权选择下列第_______种方案追究乙方责任:

壹、甲方有权单方面解除本合同,乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的___%,甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额,剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的,甲方有权追索。

甲方如行使解除合同权的,应当书面通知乙方。

贰、______________________________________

第八条

签订本合同后,甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计(见附件二),确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准,在获得批准之日起____天内与乙方签订本合同变更协议。

甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计,乙方有权单方面解除合同。

第九条

甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局(见附件四),确需变更的应当征得乙方书面同意。

甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局,乙方有权要求甲方恢复,如不能恢复的,甲方应当向乙方支付总房价款的____%违约金。

第十条

该房屋的交付必须符合下列第_____种方案所列条件:

壹、办理了房地产初始登记手续,取得新建商品房房地产权证(大产证);甲方对该房屋设定的抵押已注销;甲方已按规定缴纳了物业维修基金。

贰、取得了《住宅交付使用许可证》;甲方对该房屋设定的抵押已注销;甲方已按规定缴纳了物业维修基金;甲方承诺在______年_____月_____日前办理房地产初始登记手续,取得新建商品房房地产权证(大产证),如到时不能取得商品房房地产权证(大产证),乙方有权单方面解除本合同。

叁、__________________________________________________

第十一条

甲方定于_______年____月_______日前将该房屋交付给乙方,除不可抗力外。

第十二条

甲方如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方,应当向乙方支付违约金,违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过____天,乙方有权选择下列第_______种方案追究甲方责任:

壹、乙方有权单方面解除本合同。

贰、____________________________________________________

相关文章

最新委托加工合同【精彩6篇】

随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的最新委托加工合同范本(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。最新委托...
合同范本2017-05-01
最新委托加工合同【精彩6篇】

最新工伤事故赔偿协议书骨折【优选6篇】

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。工...
合同范本2013-04-05
最新工伤事故赔偿协议书骨折【优选6篇】

房屋租赁协议范本常用(精简6篇)

在租房或者是出租的时候一定要备好协议,因为协议是双方信任的纽带。下面是小编给大家带来的简单版个人租房协议,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!房屋租赁协议范本常用(一)甲方(出租方):________...
合同范本2015-09-04
房屋租赁协议范本常用(精简6篇)

简单房屋买卖协议【实用3篇】

房地产商的五证是否齐全,房子周围的环境是否良好,医疗环境,教育环境。下面小编跟大家分享几篇简单房屋买卖协议,以供参考! 简单房屋买卖协议一 甲方卖方 乙方买方 关于乙方向甲方购....
合同范本2019-05-03
简单房屋买卖协议【实用3篇】

车位出租协议(优秀6篇)

在我们平凡的日常里,协议与我们的生活息息相关,签订协议是提高经济效益的手段。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的车位出租协议范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。车位出租协...
合同范本2018-07-06
车位出租协议(优秀6篇)

正常的租房合同(优选6篇)

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能...
合同范本2019-06-08
正常的租房合同(优选6篇)