园林施工合同【优选6篇】
园林施工合同 篇一
在进行园林施工工程时,签订一份合同是非常重要的。园林施工合同是一种法律文件,它规定了双方在园林施工过程中的权利和义务,保障了双方的权益。下面将详细介绍园林施工合同的内容和重要性。
园林施工合同通常包括以下几个主要方面的内容:
1. 工程范围和要求:合同应明确规定园林施工的范围和要求,包括工程的具体位置、规模、设计方案等。这些要求应该是明确的,以便双方都能清楚地了解工程的具体要求。
2. 工期和进度:合同应规定工程的开始和结束时间,并确定工程的进度安排。工期的确定对于施工方和业主方都非常重要,它能够确保工程按时完成,避免延期造成的经济损失。
3. 付款方式和金额:合同中应明确规定付款方式和金额,包括工程款项的分期付款方式和金额。这样可以避免因支付问题而导致的纠纷。
4. 质量要求:合同中应规定工程的质量要求,包括使用的材料、施工标准等。这样可以确保工程的质量符合要求,避免因质量问题而引发的纠纷。
5. 管理和监督:合同应明确规定施工过程中的管理和监督责任,包括监理和验收等。这样可以确保工程的顺利进行,并及时解决施工中的问题。
园林施工合同的重要性不言而喻。首先,它能够确保双方的权益得到保护。合同明确规定了双方的权利和义务,避免了因双方对工程要求的理解不一致而引发的纠纷。其次,合同的签订可以提高工程的质量。合同中规定了工程的质量要求和标准,施工方在施工过程中会按照合同的约定进行施工,从而确保工程的质量符合要求。此外,合同的签订还可以规范工程的进度和付款方式,避免延期和付款纠纷。
总之,园林施工合同是园林施工工程中不可或缺的一部分。它的签订能够确保工程的质量和进度,保护双方的权益,避免纠纷的发生。因此,在进行园林施工工程时,双方应该根据实际情况认真起草和签订合同,以确保工程的顺利进行。
园林施工合同 篇二
在园林施工工程中,签订一份合同是非常重要的。园林施工合同是一种法律文件,它规定了双方在园林施工过程中的权利和义务,保障了双方的权益。下面将详细介绍园林施工合同的重要性和一些需要注意的问题。
首先,园林施工合同的签订能够保护双方的权益。合同明确规定了双方在工程中的权利和义务,避免了因双方对工程要求的理解不一致而引发的纠纷。例如,合同中规定了工程的范围和要求,施工方在施工过程中会按照合同的约定进行施工,从而确保工程的质量符合要求。另外,合同还规定了工程的付款方式和金额,避免了因付款问题而导致的矛盾。
其次,园林施工合同的签订能够提高工程的质量。合同中规定了工程的质量要求和标准,施工方在施工过程中会按照合同的约定进行施工,从而确保工程的质量符合要求。此外,合同中还规定了施工过程中的管理和监督责任,包括监理和验收等。这样可以确保工程的顺利进行,并及时解决施工中的问题。
另外,园林施工合同的签订还能够规范工程的进度和付款方式,避免延期和付款纠纷。合同中明确规定了工程的开始和结束时间,并确定了工程的进度安排。这样可以确保工程按时完成,避免因延期造成的经济损失。同时,合同中还规定了工程款项的分期付款方式和金额,避免因付款问题而产生矛盾。
然而,在签订园林施工合同时,双方需要注意以下问题。首先,要确保合同的内容明确、具体,以避免双方对工程要求的理解不一致。其次,要明确规定变更合同的程序和条件,以应对工程中可能出现的变更情况。最后,要确保合同的签订符合法律法规的规定,以避免合同无效或引发法律纠纷。
总之,园林施工合同的签订对于工程的质量、进度和双方的权益保护都非常重要。双方在签订合同时应该认真对待,确保合同的内容明确、具体,并遵守法律法规的规定。只有这样,才能确保园林施工工程的顺利进行。
园林施工合同 篇三
园林施工合同是指由业主与施工方签订的一种合同,用于规定园林施工的各项细节、工期、工程质量以及双方的权利和义务。园林施工合同的签订对于保证工程质量、确保双方权益具有重要意义。本篇文章将从合同的主要内容、合同履行的要求以及合同的保证措施三个方面来介绍园林施工合同。
首先,园林施工合同的主要内容包括工程范围、工程量、工程质量、工期、工程价款等方面。工程范围是指施工的具体范围,包括景观设计、绿化种植、硬质景观等。工程量是指施工方需要完成的具体工作量,可以通过计量单位进行衡量。工程质量是施工方需要达到的标准,包括材料的选用、施工工艺等方面。工期是指工程的完成时间,需要明确具体的开始和结束时间。工程价款是业主需要支付给施工方的费用,一般根据工程量和工程质量来确定。
其次,园林施工合同的履行要求包括合同的履行地点、履行时间、履行方式等。合同的履行地点一般为施工现场,需要明确施工方在何处进行工程建设。履行时间是指合同的开始和结束时间,需要明确具体的日期和时限。履行方式包括施工方的具体工作方式、工程进度的控制以及工程质量的保证等。
最后,园林施工合同还需要一些保证措施来确保合同的履行。常见的保证措施包括履约保证金、履约担保、履约保险等。履约保证金是指施工方在签订合同时向业主支付的一定金额,用于履行合同义务或作为违约金。履约担保是指施工方通过银行或保险公司提供的担保方式,确保合同能够按时履行。履约保险是指通过购买保险来保证合同的履行,一旦发生合同纠纷,可以通过保险公司进行赔偿。
综上所述,园林施工合同是一种重要的合同形式,它规定了双方在园林施工中的各项细节和义务。通过合同的签订和履行,可以确保工程质量、保护双方权益。同时,合同的保证措施也可以提供一定的保障,确保合同能够顺利履行。因此,在园林建设中,合同的签订和履行是非常重要的环节,对于保证工程质量和双方权益具有重要意义。
园林施工合同 篇四
建设单位: (以下简称甲方)
承建单位: ?(以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。
一、工程名称及建设地点:
1、 工程名称:南阳市宛城区郭店小学校园绿化工程
2、 建设地点:南阳市宛城区溧河乡郭店小学
二、工程范围:园林绿化种植,园林景观水电施工,园林景观土建施工,园林绿化养护。
三、工程总造价:
乙方上报预算总价(含税)为 壹佰贰拾陆万捌仟肆佰元 (¥ 126.84万 元),确定最终含税合同总价为: 壹佰叁拾伍万肆仟陆佰元 (¥ :135.46万元)。
四、工期:工期为: 40 天 20xx 年 3 月 5 日至 20xx
年 4 月14日。
五、 承包方式:包工包料
六、甲乙双方负责完成的工作:
a) 甲方负责完成的工作:
i. 在开工期间为乙方施工提供方便,为乙方提供生活及施工水电接口;负责为乙方驻地提供场地,其办公或生活用房搭设费用由乙负责。 ii. 甲方委派 同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。 b) 乙方负责完成的工作:
i. 乙方委派 同志为工地代表,负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划,并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。
ii. 保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。
iii. 自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施;在甲方指定的水电接口处安水、电表,并负责交纳水电费。
七、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。 因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
八、工程变更:
在工程施工中,如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况,采用以下方式:
1.变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认;
2.变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行,如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价,由甲、乙双方根据市场价协商确认。
3.变更项目金额一起并入工程决算中。
九、工程验收及竣工结算:
a) 所承包工程全部完工后,由甲方根据双方确认工程报价书中所列项目、设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行竣工验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止。
b) 工程竣工验收通过后,双方在竣工工程验收证明书上盖章,同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。
c)双方在竣工工程验收证明书上盖章后,乙方在15个工作日内将竣工资料和竣工结算书上报甲方审核;甲方在15个工作日内将竣工结算审核完毕。
十、养护期:该工程养期自通过竣工验收之日开始计算,养护期为 壹 年,如在养护期内出现质量问题,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。
d)本工程至 20xx 年 10 月 15 日养护期满,苗木成活率未达到相关标准要求。在养护期间乙方应对死亡的苗木进行补植。
十一、合同款项支付:
工程完成到 30% 时支付第一次进度款 30万元 元,完成到 60% 时支付第二次进度款 40 万 元,工程验收结算完成后支付至结算价的95%,一年养护期满后若没有质量问题,在7个工作日内支付余款5%。
十二、 其他事项:
a) 在施工中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否 则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
b) 如果需要办理出入的手续,由甲方协助乙方办理,其费用由乙方负责。
十三、本合同和施工设计图、工程项目报价以及共同认可的附件共同组合文件,并具有同等的法律效力。乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后,方能正式开始施工。
十四、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。(预算书作为合同附件,同具法律效力)
本合同正本一式两份,双方各执一份,副本二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表:____ ______ ______ 代表:__________________
签约地点:_________ _______ 签约时间:___ _年__ 月___日
园林施工合同 篇五
发包方:某房地产开发有限公司(以下简称甲方)
承包方:某园林景观工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:某园林景观工程。
2.工程地点:某小区内
3. 工作内容:约50000 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为80 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延:
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4 小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收:
1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2. 若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价100x0000 元(预算详见合同附件一;)
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后____日内,甲方支付乙方工程款50 元整
5.工程竣工并验收合格后1____日内,双方按合同
第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为
保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签 审后,工程量及造价按本合同
第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期:从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年,工程部分保修期为________年。
2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
(一)甲方责任:
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2. 合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.若施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护;
第七条甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表:
2.乙方现场代表:
第八条材料的认定及采购后方可采购。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
1.略
2.略
3.略
额的5向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
____日,按合同总额的5向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工; .甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。 甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生 甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补 甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超____日,按合同总 乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一 在合同履行中,双方因履行合同发生争议, 应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜,双方协商解决。
第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人:代表人:
本合同签订日期________年____月____日
园林施工合同 篇六
发包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包方式:
三、工程工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、本工程计开工时间________年____月____日。
2、本工程预计完工时间________年____月____日。
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。
4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币_____元。甲方可从乙方的工程款内扣付。
四、园林施工工程价款
1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为_____万元整,竣工后据实结算。
2、合同价款涵盖内容为:
(1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。
(2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后,方可外运。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,
发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
五、工程质量标准
1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其间发生的费用由乙方负担。
六、甲方责任
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。
3、工程竣工后组织工程验收,并按合同约定审定竣工结算。
4、按合同约定支付工程款。
七、乙方的责任
1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
2、现场施工中,如有设计及品种修改,需接甲方书面变更通知单后实施。
3、乙方需办理好施工的一切相关手续,服从当地政府主管部门的监督和管理,费用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作。
5、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故,概由乙方负责。
6、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担一切责任。
7、乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止合同。
8、全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。
八、工程价款的支付方式苗木栽植完毕,余款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
九、材料的提供
1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。
2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。
3、工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。
十、工程验收
1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植。
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市的有关规定,向甲方提供竣工图四套,电子文档一套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。
3、乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方检查、签证后才能施工下道工序。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。十
一、养护责任
1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的养护工作。
2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
3、如乙方派人养护苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方应补种。
4、因死亡而重新更换的苗木,需经过________年的养护后予以确认。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。十
二、违约责任
1、违约的处理:合同双方的任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。
2、违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。
3、违约金的标准:合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。十
三、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议时,有双发当事人协商解决,协商不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。十
四、其他
1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。
2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。发包人:(公x)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:编码:________年____月____日承包人:(公x)委托代理人:电话:传真:开户银行:账号:编码:________年____月____日