工程用车合同协议书【优选4篇】
工程用车合同协议书 篇一
尊敬的各方：
鉴于甲方需要进行工程施工，且需要使用车辆进行运输工作，为确保双方权益，根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、合同目的
本合同旨在明确甲方和乙方之间的权利和义务，确保工程用车的正常运营和顺利进行。
二、车辆信息
甲方向乙方提供以下车辆信息：
车辆类型：______________________
车牌号：______________________
车辆所有人：______________________
车辆使用人：______________________
车辆使用性质：______________________
三、合同期限
本合同有效期为_____年/月/日至_____年/月/日。
四、合同内容
1. 甲方要求乙方提供的车辆必须满足工程施工的需要，并保证车辆的正常运行和完好无损。
2. 乙方应按照甲方的要求提供合适的司机，并确保司机具备相应的驾驶证和相关从业资格。
3. 甲方有权随时检查车辆的运行状况，并要求乙方提供相关证明材料。
4. 乙方应按照甲方的要求及时提供车辆，并确保车辆的数量和质量满足甲方的需求。
5. 甲方应按照约定时间和地点使用乙方提供的车辆，并支付相应的运输费用。
6. 如因乙方原因导致车辆损坏或无法正常运行，乙方应负责修理或更换车辆，并承担相关费用。
7. 甲方和乙方应在合同履行过程中保持及时沟通，共同解决可能出现的问题。
五、违约责任
1. 如甲方未按照约定时间和地点使用乙方提供的车辆，甲方应支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
2. 如乙方未按照约定提供车辆，乙方应支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
3. 如一方违反合同约定致使另一方遭受损失，违约方应赔偿相应的经济损失。
六、争议解决
双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，达成书面补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期：_________________ 日期：_________________
工程用车合同协议书 篇二
尊敬的各方：
鉴于甲方需要进行工程施工，且需要使用车辆进行运输工作，为确保双方权益，根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、合同目的
本合同旨在明确甲方和乙方之间的权利和义务，确保工程用车的正常运营和顺利进行。
二、车辆信息
甲方向乙方提供以下车辆信息：
车辆类型：______________________
车牌号：______________________
车辆所有人：______________________
车辆使用人：______________________
车辆使用性质：______________________
三、合同期限
本合同有效期为_____年/月/日至_____年/月/日。
四、合同内容
1. 甲方要求乙方提供的车辆必须满足工程施工的需要，并保证车辆的正常运行和完好无损。
2. 乙方应按照甲方的要求提供合适的司机，并确保司机具备相应的驾驶证和相关从业资格。
3. 甲方有权随时检查车辆的运行状况，并要求乙方提供相关证明材料。
4. 乙方应按照甲方的要求及时提供车辆，并确保车辆的数量和质量满足甲方的需求。
5. 甲方应按照约定时间和地点使用乙方提供的车辆，并支付相应的运输费用。
6. 如因乙方原因导致车辆损坏或无法正常运行，乙方应负责修理或更换车辆，并承担相关费用。
7. 甲方和乙方应在合同履行过程中保持及时沟通，共同解决可能出现的问题。
五、违约责任
1. 如甲方未按照约定时间和地点使用乙方提供的车辆，甲方应支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
2. 如乙方未按照约定提供车辆，乙方应支付违约金，并承担由此产生的其他费用。
3. 如一方违反合同约定致使另一方遭受损失，违约方应赔偿相应的经济损失。
六、争议解决
双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商，达成书面补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期：_________________ 日期：_________________
工程用车合同协议书 篇三
反诉人(本诉被告)：_________________陕西###国际建设工程有限公司
法定代表人：_________________##经理
住所地：_________________西安市碑林区##
被反诉人(本诉原告)：_________________陕西##实业有限公司
法定代表人：_________________###经理
住所地：_________________西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求：_________________
1、请求判令被反诉人继续履行20__年6月20日签订的《建设工程施工合同》;
2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元;
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由：_________________
20__年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。
工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农民工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。
综上所述，反诉人认为，合同目的已经基本完成，由于被反诉人迟延支付工程进度款，导致进度放缓，望法院察明案情，依法裁判，依法维护建筑工人的合法权益。
此致
陕西人民法院
反诉人：_________________陕西###国际建设工程有限公司
_____________年__________月__________日??
工程用车合同协议书 篇四
甲方：_________________
乙方：_________________
根据甲方工程建设用车需要,乙方将自有车辆租赁给甲方,并达成如下协议：
一、租赁内容
乙方车台,车辆牌照号：_________________
二、租金及租期
1、租金为 _________________ /天;
2、租期自 _________________ 月 _________________
日起至工程施工结束时止。
三、双方权利及义务
1、乙方车辆应证照齐全,车况良好。
2、乙方车辆在租赁期间应严格遵守国家各项法律法规,并自行承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、乙方车辆及人员在租赁期间必须服从甲方的管理和安排,并遵守甲方的作息时间,不得请假。
4、甲方承担车辆租赁期间的燃油费用,其它费用乙方自行承担。
5、乙方车辆进场后,应加满燃油后再开始工作。结束租赁关系时,甲方负责将燃油加满。
6、乙方车辆在租赁期间,每月因故障停工时间不得超过一天,并且甲方按停工时间扣除租金。否则甲方视情况可以单方面解除合同。
7、甲方提供食宿,乙方车辆必须在甲方指定地点停放,不得私自他用。
8、乙方车辆每工作满1个月,甲方结算元租金,剩余租金甲方在结束租赁关系时,一次结清。
四、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
五、本合同一式两份,自签字之日起生效,至租赁行为终止并结算完毕后自动解除。
甲方(代表)：_________________乙方：_________________
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日
