最新分期付款购房协议【优秀6篇】

最新分期付款购房协议 篇一

随着房地产市场的快速发展，越来越多的购房者选择分期付款的方式来购买房屋。为了保护购房者和开发商的权益，制定了最新的分期付款购房协议。本篇将重点介绍这个协议的内容和要点。

首先，这个协议明确了双方的权利和责任。购房者有权享受按揭贷款，开发商有责任按时交付房屋，并提供相关的产权证明。同时，购房者也有责任按时支付分期付款的款项，并承担相应的利息和费用。

其次，协议中规定了分期付款的方式和期限。购房者可以根据自己的实际情况选择分期付款的方式，可以是按月付款、按季付款或者按年付款。同时，协议还规定了每次付款的具体金额和付款日期，以确保购房者和开发商的权益能够得到保障。

另外，协议中还明确了违约责任和解决纠纷的方式。如果购房者未按时支付款项，将会面临相应的违约责任，包括支付违约金或者解除合同。对于双方之间的纠纷，协议也规定了解决纠纷的方式，可以选择仲裁或者诉讼。

最后，协议还强调了信息的保密和安全。购房者的个人信息将会被保密，不会被泄露给其他机构或个人。同时，购房者在签署合同时，需要提供真实有效的身份证明和资料，以确保交易的安全和合法性。

总的来说，最新的分期付款购房协议为购房者和开发商之间的交易提供了明确的规定和保障。购房者可以根据自己的实际情况选择合适的分期付款方式，并按时支付款项。开发商也需要按时交付房屋，并提供相关的产权证明。双方都应该遵守协议的规定，以确保交易的顺利进行。同时，如果出现纠纷，双方也应该通过合法的方式解决，以维护双方的权益和合法权益。

最新分期付款购房协议 篇二

在当前的房地产市场中，分期付款购房成为了一种常见的方式。为了保护购房者和开发商的权益，最新的分期付款购房协议被制定出来。本篇将重点介绍这个协议的优势和适用范围。

首先，分期付款购房协议提供了更灵活的支付方式。购房者可以根据自己的实际情况选择合适的分期付款方式，可以是按月付款、按季付款或者按年付款。这样可以减轻购房者的经济压力，让购房更加灵活和可行。

其次，协议中规定了明确的权利和责任。购房者有权享受按揭贷款，并有责任按时支付分期付款的款项。开发商有责任按时交付房屋，并提供相关的产权证明。双方的权益都能够得到保障，避免了可能的纠纷和争议。

另外，协议还规定了违约责任和解决纠纷的方式。如果购房者未按时支付款项，将会面临相应的违约责任，包括支付违约金或者解除合同。对于双方之间的纠纷，协议也规定了解决纠纷的方式，可以选择仲裁或者诉讼。这样可以确保双方的合法权益得到保障，避免了可能的法律风险。

最后，协议还强调了信息的保密和安全。购房者的个人信息将会被保密，不会被泄露给其他机构或个人。购房者在签署合同时，需要提供真实有效的身份证明和资料，以确保交易的安全和合法性。

总的来说，最新的分期付款购房协议为购房者和开发商之间的交易提供了更多的灵活性和保障。购房者可以根据自己的实际情况选择合适的分期付款方式，并按时支付款项。开发商也需要按时交付房屋，并提供相关的产权证明。双方都应该遵守协议的规定，以确保交易的顺利进行。同时，协议还规定了解决纠纷的方式，保障了双方的权益和合法权益。

最新分期付款购房协议 篇三

甲方：_________________

乙方：_________________

鉴于：_________________

1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流;

2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。

为此，双方达成以下协议：_________________

甲方将位于某小区，房号为幢单元号房，面积为平方米房转让给乙方。

1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每平方米 元(大写 )，总金额(大写 )。

2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。

1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于20xx年月日前一次性付清。

2、上述款项全部结清后，双方在10日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。

甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。

乙方如未按本协议规定的.时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期30日以上的甲方有权解除本协议。

1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决。

2、甲方于本协议解除后一个月内，将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金(按总房价款的15%计算)及房屋折旧后，将剩余的款项返还给乙方。若乙方还造成甲方其他损失的，乙方应当进行赔偿，甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。

3、本协议解除后，乙方应将房屋立即交付甲方。若乙方已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由乙方自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。

1、因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，由房产所在地人民法院处理。

2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

法定代表人：_________________委托代理人：_________________

地址：_________________地址：_________________

日期：_________________

最新分期付款购房协议 篇四

出卖人：_(以下简称甲方)

联系地址：联系电话：

买受人：身份证号：

家庭地址：联系电话：

甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：

1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。

2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的__栋单元号，建筑面积平方米，单价为元/平方米，总价为元整。

3、分期付款方式。

4、乙方应在本协议书签订后至年月日前，带齐相关资料到__物管处签订《商品房购房合同》，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。

5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房购房合同》，则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。

6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。

7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院起诉。

8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份)，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房购房合同》后本协议自动作废。

甲方：乙方(签章)：

签订时间：年月日

最新分期付款购房协议 篇五

甲方：_________________

乙方：_________________

鉴于：_________________

1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流;

2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。

为此，双方达成以下协议：_________________

甲方将位于某小区，房号为幢单元号房，面积为平方米房转让给乙方。

1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每平方米 元(大写 )，总金额(大写 )。

2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。

1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于20xx年月日前一次性付清。

2、上述款项全部结清后，双方在10日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。

甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。

乙方如未按本协议规定的.时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期30日以上的甲方有权解除本协议。

1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决。

2、甲方于本协议解除后一个月内，将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金(按总房价款的15%计算)及房屋折旧后，将剩余的款项返还给乙方。若乙方还造成甲方其他损失的，乙方应当进行赔偿，甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。

3、本协议解除后，乙方应将房屋立即交付甲方。若乙方已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由乙方自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。

1、因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，由房产所在地人民法院处理。

2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

法定代表人：_________________委托代理人：_________________

地址：_________________地址：_________________

日期：_________________

最新分期付款购房协议 篇六

出卖方(以下简称甲方)：

买受方(以下简称乙方)：

甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《购房协议书》，甲、乙双方共同遵守：

一、乙方认购甲方的位于大同路大同小区20栋3单元4-2号的住宅，建筑面积。

二、合计人民币：元(大写：贰拾万零叁仟元整)，乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。(甲方保证此房的水、电、气、闭路全部完善)。

三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约金人民币元整(大写：壹拾玖万元整)，剩余在办理产权过户拿到房产证当日付清。甲方另开《收款收据》。

四、甲方：

1、向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。

2、保证对出售的房屋拥有独立产权。

3、保证该出售房屋未予出租。

4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

7、此房以后升值利益与甲方无关。

8、房屋交付后的责任由乙方承担，房屋过户的所有费用由乙方自行承担。

五、乙方：

1、保证按要求付清房费。

2、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

3、甲方已向乙方说明房屋系拆迁安置房，产权尚在办理中，乙方系自愿购买。

六、违约责任：

1、甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。

2、乙方违约，没有按时向甲方支付购房款，应向甲方赔偿因此受到的损失费为购房款的1倍。

七、待房屋产权办理后，甲方及时通知乙方办理过户手续，由于乙方无法联系的责任由乙方承担。

八、协议自双方签字或盖章之日起生效，双方未尽事宜协商解决，协商不成，双方均可向广汉市人民法院起诉。

九、甲乙双方所留电话，若有所改变，应及时通知对方。

十、协议自双方签字或盖章之日起生效，双方未尽事宜协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日