测绘工程委托书【经典6篇】

测绘工程委托书 篇一

尊敬的测绘公司：

我们是一家房地产开发公司，现计划在某地区进行一项大型房地产开发项目。为了确保项目顺利进行并达到预期效果，我们希望委托贵公司进行相关的测绘工程。

根据我们的项目规划，我们需要对项目用地进行详细的测绘，包括土地面积、边界线、地形地貌、地下管线等要素的测量和记录。我们相信贵公司具备丰富的经验和专业的技术，能够为我们提供高质量的测绘服务。

具体而言，我们希望贵公司能够完成以下任务：

1. 土地面积测量：对项目用地进行准确的面积测量，包括总面积和各个分区的面积。

2. 边界线测量：测量项目用地的边界线，并标明在测绘图上。

3. 地形地貌测量：对项目用地的地形地貌进行测量，包括地势高低、地形特征等。

4. 地下管线测量：对项目用地内的地下管线进行测量和记录，包括水、电、燃气等管线。

5. 提供测绘报告：根据测绘结果，提供详细的测绘报告，包括测量数据、测绘图和分析结论等。

我们希望贵公司能够按照我们的要求，以高效、准确和可靠的方式完成上述任务。我们将为贵公司提供必要的支持和配合，包括项目用地的准入和安全保障等方面。

作为委托方，我们希望贵公司能够保证所提供的测绘结果的准确性和可靠性，并承担由于测绘工作不当而造成的损失。同时，我们希望贵公司能够确保所提供的测绘报告的保密性，不得将相关信息泄露给任何第三方。

如果贵公司同意我们的委托，请在收到此委托书后的五个工作日内与我们联系，以商讨具体的合作细节和工作安排。我们期待与贵公司的合作，相信通过双方的共同努力，我们的项目将取得圆满成功。

此致

敬礼

测绘工程委托人：XXX公司

日期：YYYY年MM月DD日

测绘工程委托书 篇二

尊敬的测绘公司：

我们是一家政府部门，现计划进行某地区的城市规划工作。为了更好地了解该地区的地理情况和土地利用状况，我们希望委托贵公司进行相关的测绘工程。

根据我们的规划要求，我们需要贵公司完成以下测绘任务：

1. 地形地貌测量：对该地区的地形地貌进行测量和记录，包括地势高低、地貌特征等。

2. 土地利用状况测量：对该地区的土地利用现状进行测量和记录，包括不同用途地块的面积、位置等信息。

3. 城市基础设施测量：对该地区的城市基础设施进行测量和记录，包括道路、桥梁、公园等设施的位置、尺寸等信息。

4. 提供测绘报告：根据测绘结果，提供详细的测绘报告，包括测量数据、测绘图和分析结论等。

我们相信贵公司具备丰富的经验和专业的技术，能够为我们提供高质量的测绘服务。我们希望贵公司能够按照我们的要求，以高效、准确和可靠的方式完成上述任务。

作为委托方，我们希望贵公司能够保证所提供的测绘结果的准确性和可靠性，并承担由于测绘工作不当而造成的损失。同时，我们希望贵公司能够确保所提供的测绘报告的保密性，不得将相关信息泄露给任何第三方。

如果贵公司同意我们的委托，请在收到此委托书后的五个工作日内与我们联系，以商讨具体的合作细节和工作安排。我们期待与贵公司的合作，相信通过双方的共同努力，我们的城市规划工作将取得圆满成功。

此致

敬礼

测绘工程委托人：某政府部门

日期：YYYY年MM月DD日

测绘工程委托书 篇三

　　委托方(以下简称甲方)：

　　受托人(以下简称乙方)：___测绘有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》、《房产测绘管理办法》及相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就房产测绘达成以下协议：

　　一、测绘项目基本情况：

　　二、测绘主要内容：

　　甲方委托乙方对上述房屋进行下列第 项测绘工作。

　　1、房产平面图测绘(含外业采集数据、内业绘图计算面积、提交成果报告书及附图)。

　　2、房产面积预测算(含外业采集数据、内业绘图计算面积、提交成果报告书及附图)。

　　3、房产面积实测算(含外业采集数据、内业绘图计算面积、提交成果报告书及附图)。

　　三、执行技术标准：

　　其他技术说明：

　　四、完成时限：

　　1、签定本合同后，乙方应在 30 天内将全部房屋测绘成果交付甲方。乙方在进场后 15 天内完成实测测绘成果交付甲方。

　　2、由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的，乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。

　　3、对测绘结果有异议的，在7日内可申请复测。

　　五、测绘项目费用

　　1、收费依据：国家物价局、财政部《关于发布测绘系统行政事业性收费项目》(国测财字[2002]3号)及陕价行发[2008]74号。

　　2、经甲乙双方协商，甲方按测绘费用(住宅：人民币 元/㎡;商业：人民币 元/㎡;多功能：人民币 元/㎡;)支付给乙方，甲方预付测绘费 元，大写 元整。剩余款项待测绘成果交由甲方后，三日内一次性付清给乙方，同时乙方应开具等额的正式发票给甲方。

　　第六条、甲方的义务

　　1、如实填写本合同《第一条》测绘基本项目。

　　2、甲方应向乙方提交相关资料(房屋全套规划设计图纸、电子图;销售(分割)方案及公用部位说明;有关部门批准的房屋坐落及房间号码编排表;建设工程规划许可证及附图(复印件)等)。

　　3、甲方提供给乙方的全部资料及文件必须真实、合法、有效、完整、准确，并承担由这些资料、文件引起的全部责任。

　　4、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。

　　5、进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人带测，由于甲方带测人员的疏忽或隐瞒等造成误测而引起的全部责任，由甲方负责。

　　6、预测过程中及结束后因甲方设计或销售方案发生变化，甲方应及时通知乙方重新进行测绘，费用另行结算;未及时通知作变更测绘的，甲方承担由此产生的一切经济和法律责任。

　　第七条、乙方的义务

　　1、乙方收到甲方的有关资料之日起，对有关资料进行校对，资料不符合要求的应当要求甲方补正资料;甲方提供的资料不符合要求的，乙方有权不接受测绘委托。

　　2、负责组织测绘队伍进场作业。

　　3、乙方须严格依据《房产测量规范》、《关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》等规定的要求，公正、准确地测算，向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的测绘成果，并确保测绘项目如期完成。

　　4、乙方负责对房屋测绘成果进行解释。

　　5、乙方有义务为甲方保存至少6个月以上测绘成果档案以及电子资料，以便甲方查询和申请补印。

　　第八条、违约责任：

　　1、合同签定后，甲方擅自中途停止或解除合同，甲方不得向乙方索还定金;如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应在违约之日起2、乙方不能按期将测绘成果交由甲方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用，每逾期一日由违约一方向对方付给产品费用总额5%的滞纳金，违约金总额不超过合同总金额的100%。

　　3、由于乙方原因造成工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿返工。因测绘成果不合格使甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不超过合同总金额的100%。(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

　　4、未经甲方同意，乙方不得将测绘成果资料公开或作其他用途，否则由此引发的质量或其他问题，由乙方承担责任。

　　第九条、因不可抗力导致合同不能履行或者不能完全履行时，遇有上述不可抗力事故(事件)的一方，应立即采取措施，减少损失，并应 7 个工作日内将事故(事件)情况及有效的证明文件以书面形式通知对方。双方根据事故(事件)对履行合同的影响程度，协商合同后续履行事宜。

　　第十条、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决;若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向榆林市仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面协议的，可依法向人民法院起诉。

　　第十一条、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致，签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

　　第十二条、本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十三条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代理人/联系人： 代理人/联系人：

　　联系电话： 联系电话：

　　E-mail： E-mail：

　　年 月 日 年 月 日

测绘工程委托书 篇四

　　甲方(委托方)：_________

　　乙方(受托方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条、测绘范围及内容甲方将位于_________市_________区(县)位置的_________(以下简称该项目)的房屋面积预测工作委托给乙方，甲方的测绘目的为_________，乙方同意接受委托。

　　第二条、该项目的类别为_________.

　　第三条、受托方测绘资质证书号码和资质等级_________.

　　第四条、测绘技术标准按照国家和_________市有关技术规范执行。

　　第五条、测绘费用

　　(一)取费按照国家颁布的测绘产品价格标准执行。

　　(二)取费项目及预算价款：房屋按建筑面积_________元/平方米计取，共计_________元。

　　(三)结算方式：__________________________

　　1.自本合同签订之日起日内，甲方向乙方预先支付_________%的测绘费，计人民币￥_________元(大写：_________)。

　　2.在双方约定的提交测绘成果前_________日内，甲方根据乙方实际工作量结算测绘费，甲方向乙方付清全部剩余款项。

　　第六条、甲方的义务

　　(一)自合同签订之日起_________日内，向乙方提交以下资料：

　　1.该项目全套设计图纸、电子图;

　　2.符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;

　　3.公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;

　　4.建设工程规划许可证及附件;

　　5.人防部门批准或备案的人防建设方案;

　　6.测绘工作中需要的其他相关说明、文件。

　　(二)保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任，该责任与乙方无关。

　　(三)保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供现场升降工具等必要的条件。

　　第七条、乙方的义务

　　(一)自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。

　　(二)组织测绘队伍进场作业。

　　(三)乙方依本合同约定向甲方提供符合房地产测绘规则的测绘成果。

　　第八条、测绘工期约定

　　1.乙方自收到甲方的预交测绘费时间视为测绘工期开始。甲乙双方约定在测绘工期开始后_________日内完成全部测绘工作;

　　2.甲方按约定缴清全部测绘费用后，乙方应不晚于工期最后一天向甲方提交测绘成果;

　　3.如果因为甲方原因或因不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果，则乙方向甲方提交测绘成果的时间应顺延。

　　第九条、甲方违约责任

　　(一)本合同签订后，由于甲方原因而终止合同的，如乙方未进入现场工作，则甲方应向乙方支付预算测绘费的30%的违约金，如乙方已进入现场工作，则甲方应按完成的实际工作量支付测绘费，并按预算测绘费的20%向乙方支付违约金。

　　(二)甲方未按合同约定的时间支付乙方测绘费，应向乙方支付的违约金;影响测绘进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条(二)的约定向乙方支付停工或者窝工费。

　　第十条、乙方违约责任

　　(一)本合同签订后，如乙方擅自停止或解除合同，除应退回甲方已交付的测绘费外，乙

方还应向甲方支付已付测绘费的30%的违约金。

　　(二)在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按合同约定的日期提交测绘成果，应向甲方赔偿逾期损失费，逾期损失费以合同约定的预算测绘费按每日计算。因不可抗力或甲方提供的材料不准确等原因造成的测绘逾期，乙方不承担责任。

　　(三)乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不合格使甲方造成损失时，乙方应承担赔偿责任，因甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方负责。

　　(四)乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付预算测绘费30%的违约金。

　　第十一条、因不可抗力影响，使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　第十二条、本合同执行过程中的未尽事宜，双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十三条、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，按照下列第_________方式解决。

　　1.提交仲裁委员会仲裁。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第十四条、本合同约定的测绘成果交接完毕后，本合同即行终止。

　　第十五条、本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式_________份，具有同等效力，甲方_________份，乙方_________份。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：___

　　法定代表人(签字)：___

　　委托代理人(签字)：___

　　委托代理人(签字)：___

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

测绘工程委托书 篇五

　　发包人：

　　承包人：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就发包人(江苏天宇建设集团工程有限公司)承接唐山市恒和房地产开发有限公司 楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　1、劳务承包工程基本情况

　　工程名称： 主楼地下2层地上17层、18层，车库地下1层、商业地上2层，测量放线工程(以

　　下简称“本工程”)

　　工程地点： 唐山市古冶区京华路南侧，富贵路东侧，振兴道北侧 承包范围： 楼的测量放线

　　劳务作业内容： 楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线(墙边线、控制线)洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的.作业内容。 承包方式：包工包小型材料包括镜子。

　　劳务作业人数至少：人，必须满足生产进度要求。

　　2、合同价款

　　本承包合同劳务费承包综合单价为： 4 元/M2(本工程综合单价以河北省2008年预算规则计算

　　建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费(如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工)、冬雨季施工、进出场费等所有费用。

　　3、工作要求及控制

　　开工日期： 年 月 日，完工日期： 年 月 日。

　　乙方必须服从项目部各专业工长的统一管理和安排，完成每月、每周的进度计划(进度计划双方

　　签字作为合同附件)，按时完成每天的工作内容，确保按进度计划完成。每段工程量要在规定时间完成，

　　需要晚上加班时，必须安排工人加班，完成每天的工作，保证施工人员稳定，满足现场人员需求。乙方必须保证本工程要求的进度计划执行，合理调配人员确保每段流水作业面放线工序，在进度计划内放线工序不给于时间的安排，没有项目部允许，不能随便撤人，放假服从项目部统一安排，不能私自放人放假。如乙方每层每段工程未按时间完成，影响下道工序无法进行时，将受到1000元/段罚款，如每层因乙方原因影响工期，乙方承担其它班组的损失，如乙方人员不足，多次出现延误工期，乙方负责每段流水放完线不许复查合格后上报验收，因乙方造成放线错误将处罚2000元以上罚款，出现无法挽回的严重错误乙方将负全责，必要时甲方有权更换本班组。主体验收完成后乙方负责移交给二次结构施工队并且办理交接手续由项目部三方确认。乙方因人力、财力、质量、不足造成退场原因甲方将按总工程款的80%结算。必须服从项目部的管理如有不服从管理发生打架斗殴现象一次处罚5000元以上罚款，严重的直接交给国家政府出理由当事人自行承担。

　　4、质量标准

　　质量标准： 合格。执行一般验收标准。

　　5、材料、设备机具、构配件供应

　　(1)劳务发包人供应现有的仪器、对讲机、及现有的测量构配件，满足不了乙方使用时由乙方负责采购。

　　(2)劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应现有的仪器、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

　　(3) 施工中所需的小型材料承包人提供，但承包人的作业人员手头工具、铅笔、墨斗、小线、线锥、等所有的使用材料由承包人自备。

　　6、劳务发包人、承包人权利义务

　　发包人：劳务发包人委派项目负责人 全面处理双方劳务承包合作事宜。

　　(1)、提供劳务人员住宿、食堂(费用自理);

(2)、(辅材自理)

(3)、对劳务提供技术交底施工方案和检查监督。

(4)、对承包人违反项目管理的行为处罚1000元以上罚款;

(5)、承包人负责仪器的保养维修及检测。

　　承包人 身份证号码： ，全面承担施工过程中双方一切劳务施工管理事宜，自负盈亏。并负责做好以下工作：

　　(1)、组织好劳务人员，做好合同范围内容;

(2)、听从发包人管理不得违反发包人管理规定。

(3)、自带相应的工具等，做到安全文明施工。

(4)、进场前签订好安全协议，进场人员要经过三级安全教育。

　　(5)、劳保用品自理，包括安全帽、安全带等。

(6)、特殊工种须持证上岗;(7)、组织工人入场前办理入场手续及签定承诺书，未签订承诺书人员不得入场作业。

　　7、合同价款的支付

　　(1 )劳务承包人生活费自筹，在20__年底施工进度到地上5层，并有每人的亲笔签字并按手印确认，送到发包人备查，并拨付工人工资的50%其他自筹，达不到进度计划年前人工工资、及其他费用自筹。20__年主体到10层拨付工程款 %，主体封顶后上报工程量由项目部审核20天内拨付工程款的 %工程竣工验收后结清工程尾款。

　　8、工程结算

　　(1)、劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式进行计算。

　　(2) 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认最终结算价后按双方约定的支付方式支付剩余尾款。

　　(3)所有增加费用的合同外工作内容必须在施工完成后7日内由承包人报发包人确认费用，发包人在收到费用申请单后14日内作出费用确认，以发包人委托代理人签字为准，承包人在约定的时间内未及时申报费用，视为此施工内容属于技术类变更洽商，不引起费用增加。

　　9、违约责任

　　(1)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，由此产生的劳务费用和造成发包人材料等损失的由劳务承包人承担;并在当月的劳务费中扣除。

　　(2)如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期确实无法达到要求时，劳务发包人有权向劳务承包人发出通知解除合同。合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并在接到发包人书面通知后3日内做完移交程序撤离现场。劳务承包撤场后双方对已完工程量的合格部分按照本合同约定的综合单价的80%进行结算，不合格部分不计费用。承包人在办理完料具退库等手续后发包人按最终结算额(包括扣、借款)付清其劳务费，劳务承包人不按时或不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。

　　10、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　(1) 安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府、主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，因承包人不服从管理和违反安全操作规程所造成的事故，由承包人自行承担责任。

　　(2) 重大伤亡及其他安全事故处理： 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

　　11、其他条款

　　(1)、文明施工要求：

　　(2)、本合同附件作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日，合同订立地点：唐山市古冶区、江苏天宇建设集团有限公司项目部

　　本合同经双方签字盖章或签字按手印后生效，完成约定事项后自动终止。本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份;

　　劳务发包人：

　　联系电话：

　　劳务承包人： 联系电话：

测绘工程委托书 篇六

　　委托方(甲方)：

　　测绘方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担座落于房产和面积进行测绘及计算，经双方协商一致，订立下述条款共同履行。

　　一、甲方应及时向乙方提拱与房产相关的有关材料(如：房屋总平面图、建筑设计分层平面图、房屋竣工验收证明、土地证、规划证、原房产证、相关方身份证复印件等)，权属分割协议及其它有关资料。

　　二、乙方接受甲方委托后，及时审查测绘所需各相关图纸、协议及有关资料，并于外业测绘具备条件之日起，在20工作日内向甲方提交房产测绘成果。

　　三、测绘费收取标准：

　　四、测绘费收取方式：委托书签订生效后，甲方向乙方预交50%测绘费(估算价款)，计款：元，出具测绘报告后，按实际面积结算余款后领取测绘成果。

　　五、甲方如对测绘报告

　　存有异议，双方应及时协商解决。如协商不成，可向平阴县房地产管理局或济南市房管局申请复议。

　　六、本委托书未尽事宜，双方可协商补充条款。

　　七、待双方履行完委托书约定的各项条款后，本委托书即行终止。

　　委托单位：(章)法人代表：(章)

　　测绘单位：(章)法人代表：(章)

　　签订日期： 年 月 日

　　需要说明的其它内容：

　　甲方联系电话：乙方电话：领图人：

　　领图日期： 年 月 日