上海市新建住宅通信配套合同【优质3篇】

上海市新建住宅通信配套合同 篇一

随着科技的不断发展和人们对通信设备的需求不断增加，上海市新建住宅通信配套合同成为房地产交易中的重要一环。该合同规定了开发商与购房者之间关于住宅通信设备的配套安装、维护和使用的权利和义务，保障了购房者在通信方面的合法权益。本文将从合同的主要内容、合同的重要性和合同履行过程等方面进行详细介绍。

首先，上海市新建住宅通信配套合同主要包括以下内容。第一，合同中明确规定了开发商要在住宅交付之前完成通信设备的安装和调试工作，确保购房者能够正常使用通信设备。第二，合同规定了通信设备的维护责任，包括设备故障的维修和更换等。第三，合同还规定了购房者对通信设备的使用和维护的义务，禁止私自移动、拆卸或更改通信设备。此外，合同还明确了违约责任和争议解决机制等方面的内容。

其次，上海市新建住宅通信配套合同的重要性不容忽视。首先，该合同保障了购房者在通信方面的合法权益，确保了购房者能够顺利使用通信设备。其次，该合同规范了开发商和购房者之间的权利和义务，明确了双方的责任范围，有利于减少纠纷的发生。再次，该合同对于提升房地产市场的整体品质和竞争力具有积极的促进作用。只有通过合同的约束，才能够形成健康、有序的市场环境，吸引更多购房者选择购买新建住宅。

最后，上海市新建住宅通信配套合同的履行过程需要各方共同努力。对于开发商来说，他们需要按照合同的规定，按时完成住宅通信设备的安装和维护工作，确保设备的正常运行。对于购房者来说，他们需要在合同规定的范围内使用和维护通信设备，不得擅自更改或损坏设备。同时，购房者还应当及时向开发商报告设备故障或问题，以便开发商能够及时处理。另外，相关监管部门也应当加强对合同履行情况的监督和检查，确保合同的有效执行。

总之，上海市新建住宅通信配套合同在房地产交易中的地位越来越重要。该合同的签订和履行，不仅可以保障购房者的合法权益，还能够促进房地产市场的健康发展。各方应当共同努力，加强合同的宣传和执行，为购房者提供更好的住房环境和通信设备。同时，相关政府部门也应当加强监管，推动合同的有效实施，为上海市住宅通信配套合同的完善和发展提供有力支持。

上海市新建住宅通信配套合同 篇二

随着科技的不断进步和人们对通信设备的需求增加，上海市新建住宅通信配套合同成为了保障购房者权益的重要法律文件。该合同明确了开发商和购房者之间关于住宅通信设备的安装、维护和使用的权利和义务，确保购房者能够在新房交付后顺利使用通信设备。本文将从合同的出台背景、合同的主要内容和合同的实施效果等方面进行阐述。

首先，上海市新建住宅通信配套合同的出台背景是基于人们对通信设备的需求不断增加。随着社会的发展和科技的进步，人们对通信设备的依赖程度越来越高。而在购房过程中，通信设备的安装和使用情况直接关系到购房者的生活质量。因此，为了保障购房者的合法权益，上海市政府出台了新建住宅通信配套合同，明确了开发商和购房者之间在通信设备方面的权利和义务。

其次，上海市新建住宅通信配套合同的主要内容包括通信设备的安装和调试、设备的维护和使用、设备的更换和维修等方面。合同规定了开发商应当在住宅交付之前完成通信设备的安装和调试工作，确保购房者能够正常使用通信设备。同时，合同还规定了设备的维护责任，包括设备故障的维修和更换等。此外，合同还明确了购房者对通信设备的使用和维护的义务，禁止私自移动、拆卸或更改通信设备。通过明确双方的权利和义务，该合同有效保障了购房者在通信方面的合法权益。

最后，上海市新建住宅通信配套合同的实施效果是积极的。该合同的出台，为购房者提供了有力的法律保障，确保了他们能够在新房交付后顺利使用通信设备。同时，该合同的实施也规范了开发商和购房者之间的权利和义务，减少了纠纷的发生。此外，该合同的出台还有利于提升房地产市场的整体品质和竞争力。只有通过合同的制定和执行，才能够形成健康、有序的市场环境，吸引更多购房者选择购买新建住宅。

综上所述，上海市新建住宅通信配套合同在房地产交易中的作用不可忽视。该合同的出台和实施，保障了购房者在通信方面的合法权益，促进了房地产市场的健康发展。各方应当共同努力，加强合同的宣传和执行，为购房者提供更好的住房环境和通信设备。同时，相关政府部门也应当加强监管，推动合同的有效实施，为上海市住宅通信配套合同的完善和发展提供有力支持。

上海市新建住宅通信配套合同 篇三

住宅建设单位（以下称甲方）：__________________________________

基础电信业务经营者（以下称乙方）：____________________________

通信工程施工单位（以下称丙方）：______________________________

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条　工程项目

建设项目名称：_________；建设工程规划许可证号：_________；工程地址：__________________；建设规模：_________平方米；本期建筑面积_________平方米。通信配套工程项目：本期建筑面积_________平方米。

第二条　费用约定

本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。

第三

一、合同生效后_________日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。

二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。

三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。

四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____％，计人民币_________元。

五、甲、丙双方约定的其他付款方式：_________________________________。

第四条　工期约定

一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______年______月______日开始。丙方在收到甲方进场施工通知的7日内进场施工。若甲方改变预计施工日期，应当提前15日通知丙方。

二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的_____日内完成住宅通信配套工程。

三、丙方应当在进场施工前3日，将开工报告送达甲方、乙方，并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位

四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的同意，并向丙方支付因赶工采取的措施费用。

五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致丙方停工8小时以上（施工期内累计计算），工期相应顺延。

第五条　安全生产约定

一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提出安全的要求并进行监督检查；丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

二、施工过程中，丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等，应当承担由此引发的经济损失和责任后果。

三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理另行签订安全生产协议。

第六条　工程验收与质量约定

一、本工程验收标准依照上海市《住宅建筑通信配套工程技术规范》及国家、行业相关的技术规范。

二、住宅通信配套工程完工，在具备验收条件的15日内，甲方向乙方发出验收通知，并组织验收。丙方应当积极配合验收。

三、乙方在验收过程中，发现通信配套工程不符合验收标准的，应当指明不符合的项目内容，参加验收各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，并提出整改要求和整改期限意见。丙方根据整改要求，在整改期限内完成整改。整改完成后，重新组织验收，直至整改符合验收标准。若验收合格的，参加各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，乙方负责出具验收报告。

四、乙方在验收合格后的15日内出具验收报告，加盖验收章交给甲方。乙方对验收不合格的，可暂缓通信接入。

五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的，可提请上海市通信工程质量监督中心进行质量鉴定，所需费用，由责任方承担。若责任涉及多方的，根据责任分别承担。

第七条　维护方式约定

一、住宅小区通信设施的维护规则，以中心机房为责任划分界面；通往局向的，由乙方承担维护责任；通向住宅小区的，由甲方承担维护责任，甲方可委托乙方承担维护责任。

二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委托乙方维护的，应当与乙方签订相关协议。维护方有责任和义务承担自中心机房到用户终端的线路、管道、设备的维护工作。

第八条　甲方责任

一、甲方提供建筑工程项目表（粘贴作附件）。

二、甲方在工程项目方案设计、扩初时，对通信工程的容量、规模、通信设施配置等听取乙方的意见和建议，并按通信工程设计单位设计的文本建设。甲方与乙方先期签订的入网协议作为本合同的附件。

三、甲方可委托有资质的通信工程设计单位进行小区通信设施设计，并向设计单位提供建筑设计涉及通信配套的相关图纸资料。

四、甲方应按乙方、丙方要求及时提供与通信工程有关的资料和图纸。

五、甲方应当向丙方提供施工所具备的条件及施工所需的水、电、煤气等，并注明使用注意事项。

六、甲方应当按双方约定的付款方式、付款数额及时付款给丙方。

七、甲方应当根据通信配套设计的要求及时完成如下工作：_________________________。

八、甲方因更改建筑设计或其他原因涉及到需要变更通信配套工程设计时，应当及时通知乙方、丙方和通信工程监理单位。

第九条　乙方责任

一、在进行方案设计、扩初时，乙方有责任向甲方提出对通信工程的容量、规模、通信设施配置等的建议，并给予技术上的指导。

二、乙方应当在验收合格后20日内完成住宅区内通信接入工作，接入标准为：__________________。

三、乙方在丙方通信配套工程完工时，应当完成住宅小区红线外通信接入设施，并具备提供电信服务的条件。

四、乙方应当在收到甲方的住宅小区通信配套验收通知后，按照第六条验收标准进行验收。验收合格的，在15日内出具验收报告，逾期不出具验收报告的，承担相应责任。

五、乙方应当在住宅小区内通信配套工程验收合格之日起20日内，依照信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的规定，为住宅小区内住户提供电信服务。

第十条　丙方责任

一、丙方的通信建设施工资质证号为：___________________________。

二、丙方不得转包本合同所涉及的通信配套工程。

三、制定施工方案和进度计划，交甲方审定。

四、丙方应当严格按照设计施工图纸和施工规范标准施工，若需要变更设计应当取得甲方的同意和设计单位的批准，并送达通信工程监理单位后，才能根据设计单位出具的有效修正方案施工。

五、丙方在隐蔽工程结束、分段工程完成、施工进度等发生变化时，应当得到通信工程监理单位的签证。

六、丙方应当做好各项质量检查记录。

七、丙方未经甲方同意或有关部门批准，不得在施工中随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

八、丙方应当按要求编制通信配套竣工资料交给甲方和乙方。

九、丙方应当在取得《新建住宅配套建设验收合格证明》后5日内交给甲方。

十、丙方在住宅小区通信配套工程验收合格后，负责保修_________个月；在保修期内发生通信配套工程质量问题，丙方应当在接到报修后_________日内无偿修理，造成损失的，应当予以赔偿。

第十一条　违约责任

一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应当补偿丙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给丙方_________元。

二、甲方不按合同的约定支付工程款项的，每逾期一天，甲方支付给丙方本住宅通信配套工程总价_________％的违约金。

三、由于丙方原因导致逾期竣工的，每逾期一天，丙方支付甲方本住宅通信配套工程总价_________％的违约金。

四、乙方在住宅通信配套工程验收合格后，未在《电信服务标准（试行）》规定期限内为住宅小区的住户提供电信服务的，承担相应责任。

五、因丙方工程质量问题而使工程停工、返修，由此造成的损失应当由丙方承担。

六、其他违约责任：____________________________________________________。

第十二条　争议解决方式

甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议，应当协商解决，若协商不成，可依法向上海仲裁委员会申请仲裁；若不同意通过上海仲裁委员会仲裁的，可依法向人民法院起诉。

第十三条　合同的生效与份数

一、本合同经__________________后生效。

二、本合同一式_________份，其中正本_________份，甲、乙、丙三方各执_________份。签约须知为本合同的一部分，签订合同前，甲、乙、丙三方应当仔细阅读签约须知的内容。

第十四条　附则

本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________

_________年_______月______日_________年_______月______日

签订地点：__________________签订地点：__________________

丙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

_________年_______月______日

签订地点：__________________

附件

一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》（XX 版），供住宅通信配套项目的当事人参照使用。

二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。

三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。

四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类（及以上）数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。

五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程；电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。

六、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。

七、本合同文本可从上海市工商行政管理局网站和上海市通信管理局网站下载。