木工工程承包合同范本(通用3篇)
木工工程承包合同范本 篇一
一、甲方：（委托方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）
地址：
联系人：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行木工工程承包事宜达成如下合同：
第一条 项目名称
甲方委托乙方进行的木工工程项目名称为：（填写具体项目名称）
第二条 工程内容
1. 乙方将按照甲方的要求和设计图纸进行木工工程的施工。
2. 乙方负责提供所需的木材、工具和设备，并保证其材料的质量符合国家标准。
3. 乙方负责施工期间的安全防护工作，并保证施工过程中不对甲方及周围环境造成损害。
第三条 工程进度
1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的赔偿责任。
2. 甲方有权进行工程进度的监督和检查，并可以要求乙方提供相应的工程进展报告。
第四条 工程质量
1. 乙方应按照国家有关建筑标准和技术规范进行施工，保证工程质量符合要求。
2. 乙方在工程竣工后，应组织相关部门进行验收。如发现存在质量问题，乙方需承担相应的修复责任。
第五条 付款方式及金额
1. 甲方应在合同签订之日起支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 工程完成后，甲方应支付剩余款项，支付方式为：（填写具体支付方式）。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，甲方有权扣除相应款项或要求退还已支付款项。
第六条 违约责任
1. 如甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求支付违约金，并有权暂停工程施工。
2. 如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此产生的修复费用。
第七条 争议解决
本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
木工工程承包合同范本 篇二
第一条 项目名称
本合同所称的木工工程项目为：（填写具体项目名称）
第二条 合同双方
甲方（委托方）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（承包方）：
地址：
联系人：
电话：
第三条 工程内容
1. 乙方负责按照甲方的要求进行木工工程的施工。
2. 乙方应根据甲方提供的设计图纸进行施工，并保证施工质量符合国家标准。
3. 乙方负责提供所需的木材、工具和设备，并保证其材料的质量符合要求。
第四条 工程进度
1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的赔偿责任。
2. 甲方有权进行工程进度的监督和检查，并可以要求乙方提供相应的工程进展报告。
第五条 工程质量
1. 乙方应按照国家有关建筑标准和技术规范进行施工，保证工程质量符合要求。
2. 乙方在工程竣工后，应组织相关部门进行验收。如发现存在质量问题，乙方需承担相应的修复责任。
第六条 付款方式及金额
1. 甲方应在合同签订之日起支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 工程完成后，甲方应支付剩余款项，支付方式为：（填写具体支付方式）。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，甲方有权扣除相应款项或要求退还已支付款项。
第七条 违约责任
1. 如甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求支付违约金，并有权暂停工程施工。
2. 如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此产生的修复费用。
第八条 争议解决
本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
木工工程承包合同范本 篇三
发包方：_____(以下称甲方)
承包方：_____(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1.工程名称：______
2.工程地点：______
3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。
4.
5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：
(1)
(2)
7.工程开工日期：____年__月__日
8.工程竣工日期：____年__月__日
9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务：
(1)
(2)
11.乙方主要义务
(1)
(2)
12.违约责任：
(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件：共___份
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。
发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____
承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____
签约日期：____年__月__日
